Оставьте номер и мы перезвоним вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Свяжитесь со мной
Оставьте свой номер и мы перезвоним вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО "Тимотиз Лигал Паблишинг Раша" (далее – Оператор).
Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта http://timothys.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу http://timothys.ru;
Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта http://timothys.ru;
Пользователь – любой посетитель веб-сайта http://timothys.ru;
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

Фамилия, имя, отчество;
Электронный адрес;
Номера телефонов;
Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4. Цели обработки персональных данных

Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты timothys@timothys.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных данных

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте http://timothys.ru. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора timothys@timothys.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора timothys@timothys.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных

Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Заключительные положения

Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты timothys@timothys.ru.
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу http://timothys.ru.
НОВОСТИ
Ожидается в ВС
30 ноября 2021
Корпоративные отношения
«Сибэнергомаш». Может ли процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица быть введена в случае, если имеется требование такого лица к несостоятельному должнику, на удовлетворение которого конкурсным управляющим должника зарезервированы денежные средства?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А03-9018/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного управляющего дебитором заслуживающими внимания. По мнению последнего, соблюдены все условия для введения процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица: обращение в течение 5 лет с момента ликвидации за распределением имущества; наличие средств на процедуру (резервирование средств конкурсным управляющим); возможность распределения обнаруженного имущества (пропорционально между всеми кредиторами ликвидированного лиц либо путем реализации на торгах); представление кандидатуры арбитражного управляющего.

1 декабря 2021
Расчеты, банковские счета и вклады
«ЭКОЙЛ против Всероссийского банка развития регионов». Может ли при совершении клиентом банка платежа в пользу физического лица быть удержана повышенная комиссия, предусмотренная «заградительными» тарифами банка, если банком у клиента не запрашивались сведения по спорному платежу, операция осуществлена без замечаний и не признана сомнительной?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А45-20530/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы клиента заслуживающими внимания. По мнению последнего, действующее законодательство не предусматривает установление дополнительного комиссионного вознаграждения за деятельность, которая связана с исполнением банками положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вследствие чего взимание комиссии за сомнительные операции является незаконным. Обращает внимание, что на момент проведения спорных операций у банка не было замечаний, и они проведены без каких-либо запросов и требований, в выполнении распоряжения клиента о совершении операций банком не отказано. Доказательств совершения платежей в каких-либо противоправных целях банком не представлено.

2 декабря 2021
Банкротство
«Банк Советский». Могут ли с членов кредитного комитета несостоятельного банка быть взысканы убытки в связи с выдачей заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов, если приговором в отношении председателя правления банка установлен факт фальсификации кредитных досье заемщиков?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А56-94386/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного управляющего заслуживающими внимания. По мнению последнего, установленный приговором факт фальсификации кредитных досье не исключает ответственности всех лиц, одобривших выдачу кредитов юридическим лицам, не ведущим реальной финансово-хозяйственной деятельности в масштабах, сопоставимых с объемами их кредитования. Полагает, что даже сфальсифицированные документы (с учетом их содержания) давали реальную возможность воспрепятствовать выдаче заведомо невозвратных кредитов. Считает, что о недобросовестности и неразумности действий контролирующих лиц свидетельствует также отсутствие ликвидного обеспечения по каждому кредитному договору.

Корпоративные отношения
1. Кустов против Мосжилремсервиса
2. Кустов против Мосжилремсервиса


1. «Кустов против Мосжилремсервиса».
Обязано ли акционерное общество предоставить по требованию акционера документы за периоды, не относящиеся к периоду владения акционером акциями?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-212725/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы акционерного общества заслуживающими внимания. По мнению последнего, суд кассационной инстанции при рассмотрении дела применил закон, не подлежащий применению, – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Считает, что примененные судами разъяснения, содержащиеся в п. 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», утратили актуальность, их применение с учетом изменений, внесенных в ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» является существенным нарушением норм материального права, поскольку новая редакция указанной статьи ограничивает право акционера на доступ к документам акционерного общества периодом времени, исключая доступ к документам, относящимся к периоду, не относящемуся к периоду владения акциями.

2. «Кустов против Мосжилремсервиса». Может ли на акционерное общество быть возложена обязанность предоставить по требованию акционера документы, если отсутствуют доказательства их составления?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-212725/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы акционерного общества заслуживающими внимания. По мнению последнего, документы, истребуемые акционером, отсутствуют и не могут быть представлены ввиду того, что в хозяйственной деятельности общества не имелось событий, следствием которых было бы создание указанных документов, при этом доказательства, подтверждающие обратное, в дело не представлены. Обращает внимание, что федеральные законы «Об акционерных обществах» и «О бухгалтерском учете» не содержат требования о документальном оформлении несовершения крупных сделок и (или) непривлечения независимого оценщика; Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» не предусматривает документального оформления непринятия решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; Трудовой кодекс РФ не содержит обязанности работодателя документально оформить отсутствие должностных инструкций работников. Полагает, что на него незаконно возложена обязанность доказать отрицательные факты отсутствия истребуемых документов.

6 декабря 2021
Банкротство
1. Метком Групп
2. ДИС
3. Асмато

1. «Метком Групп».
Может ли быть утверждено мировое соглашение, по условиям которого должнику прощается 95 % долга, притом что более половины кредиторов являются аффилированными по отношению к должнику лицами?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: -
Кассационная инстанция (А40-144528/2017): Да.
Судья ВС РФ: Нет.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредитора, голосовавшего против заключения мирового соглашения, заслуживающими внимания. По мнению последнего, не доказана возможности возобновления должником хозяйственной деятельности и получения выручки, достаточной для погашения требований кредиторов. Считает, что в результате утверждения судом мирового соглашения кредиторы получат существенно меньше того, что они получили бы в результате реализации имущества должника. В подтверждение своих доводов кредитор ссылается в том числе на сведения, размещенные на ЕФРБ, согласно которым совокупная балансовая стоимость имущества составляет в 10 раз превышает сумму, которую по условиям мирового соглашения должник обязуется направить на погашение требований кредиторов. Кроме этого, кадастровая стоимость принадлежащих должнику объектов недвижимости, являющихся предметом залога в пользу этого кредитора, значительно выше размера требования этого кредитора.

2. «ДИС». Может ли размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица, из которой ранее был исключен причиненный преступлением материальный ущерб (в силу тождественности иска о возмещении ущерба), быть уменьшен на сумму погашения такого ущерба в ходе процедуры банкротства?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-203647/2015): Нет.
Судья ВС РФ: Да.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы контролирующего должника лица заслуживающими внимания. По мнению последнего, ранее Верховным Судом РФ определен точный размер его субсидиарной ответственности (Определение от 03.07.2020 № 305-ЭС19-17007). Отмечает, что в рамках исполнения судебных актов судов общей юрисдикции о взыскании с него ущерба, причиненного преступлением, уменьшение суммы долга в связи с его частичным погашением за счет конкурсной массы должника не производилось. Полагает, что правовые механизмы для уменьшения задолженности в рамках гражданской ответственности за вред, причиненный преступлением, отсутствуют.

3. «Асмато». Может ли срок на обращение кредитора с заявлением о пересмотре судебного акта о включении требования другого кредитора в реестр по вновь открывшимся обстоятельствам исчисляться с момента включения требования первого кредитора в реестр, а не с момента его принятия к рассмотрению судом, притом что требование предъявлено спустя значительное время после закрытия реестра?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-107097/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного управляющего кредитором заслуживающими внимания. По мнению последнего, кредитором пропущен срок на обращение с заявлением о пересмотре судебного акта, поскольку кредитор имел право знакомиться с материалами дела не с даты включения его требования в реестр, а с даты принятия его требования к рассмотрению судом. Считает, что позднее включение требования в реестр не продлевает для кредитора процессуальные сроки (на обжалование либо подачу заявления о пересмотре судебного акта), которые исчисляются для всех кредиторов по общим правилам. Ссылается на подозрительность поведения кредитора, который после закрытия реестра приобрел неликвидное требование к должнику.


Результат
25 ноября 2021
Банкротство
«АКБ Пробизнесбанк». Может ли бездействие конкурсного управляющего несостоятельным банком по оспариванию сделки по возврату ГК «Агентство по страхованию вкладов» банковского вклада в преддверии назначения временной администрации и отзыва лицензии и при наличии предписания Центрального банка РФ о запрете привлечения вкладов быть признано незаконным?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-154909/2015): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредиторов заслуживающими внимания. По мнению последних, по состоянию на дату возврата вклада ГК АСВ достоверно должно было знать о наличии у банка финансовых трудностей, грядущем назначении временной администрации и отзыве лицензии: указанное следует из системы взаимодействия ГК АСВ и банков, наличия у ГК АСВ достаточных полномочий и квалификации, чтобы самостоятельно оценить платежеспособность банка, а также из вхождения сотрудников Банка России в состав органов управления ГК АСВ. Полагают, что временная администрация не назначалась именно до момента возврата вклада (учитывая запрет на вхождение во временную администрацию кредиторов банка). Обращают внимание и на нетипичность операции по возврату вклада – банк вернул только сумму вклада, без предусмотренных договором процентов. Ссылаются на то, что ГК АСВ как конкурсный управляющий оспаривало сделки других клиентов банка, совершенные в эту же дату и ранее, в связи с чем оно имело все основания оспорить и собственную сделку.

24 ноября 2021
Банкротство
«Воробьев». Может ли на Управление Пенсионного фонда по требованию финансового управляющего быть возложена обязанность возвратить пенсионные выплаты гражданина, перечисленные согласно его волеизъявлению (в том числе на счет исправительного учреждения), на специально открытый расчетный счет?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А60-17624/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила принятые решения и отказала в удовлетворении требования финансового управляющего. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы уполномоченного органа заслуживающими внимания. По мнению последнего, с учетом правовой позиции, изложенной в Апелляционном определении Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16.07.2020 № АПЛ20-162, требования финансового управляющего не могли быть удовлетворены.

23 ноября 2021
Договор поставки
«Кронвет против Управления Росреестра по Ленинградской области». Может ли покупателю быть отказано в государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, если право собственности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 112-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», не было зарегистрировано за продавцом, который впоследствии был ликвидирован?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А56-72111/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы покупателя заслуживающими внимания. По мнению последнего, право собственности продавца на спорные объекты возникло на основании плана приватизации и могло быть зарегистрировано по желанию правообладателя. Считает, что подача заявления о государственной регистрации продавцом невозможна ввиду его ликвидации, в связи с чем суды должны были рассмотреть спор в соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22.
22 ноября 2021
Договор поставки
«Престиж против Концессий водоснабжения – Саратов». Подлежит ли плата за самовольное пользование системами водоснабжения в связи со срывом пломбы с общедомового прибора учета определению методом учета пропускной способности, а не по среднемесячному объему потребления?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А57-1010/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы абонента заслуживающими внимания. По мнению последнего, объем поставленной в жилой дом воды необходимо определить по среднемесячному (среднесуточному) объему потребления, а не расчетным путем. Указывает на наличие двойной оплаты за один и тот же период – оплату счетов по показаниям ОДПУ и оплату безучетного потребления (расчетным способом), в связи с чем полагает необходимым вычесть из стоимости безучетного потребления плату, произведенную по прибору учета.
18 ноября 2021
Банкротство
1. Чертоль
2. Новопокровское

1. «Чертоль».
Если после вступления в силу судебного акта о взыскании с покупателя периодических платежей договор купли-продажи был расторгнут с оставлением предмета договора за продавцом может ли требование о взыскании платежей быть включено в реестр требований кредиторов несостоятельного покупателя?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-269758/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.


Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредитора заслуживающими внимания. По мнению последнего, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно рассмотрели разногласия и отказали во включении требования в реестр. Обращает внимание, что разногласия по требованию продавца касаются не его размера и состава, а основаны на существенном изменении правоотношений сторон и связаны с невозможностью исполнить решение суда, так как требования продавца уже удовлетворены.

2. «Новопокровское». Могут ли торги по реализации имущества сельскохозяйственной организации, банкротство которой осуществляется без особенностей, установленных § 3 гл. IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», быть признаны недействительными в связи с несоблюдением правил продажи имущества сельскохозяйственных организаций, если покупатель владеет соседним земельным участком?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А57-5717/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решение суда апелляционной инстанции. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы покупателя имущества заслуживающими внимания. По мнению последнего, фактически требования ст. 179 Закона о банкротстве соблюдены: покупатель является владельцем земельных участков, непосредственно прилегающих к участкам должника; на продажу выставлен единый имущественный (производственный) комплекс, который после реализации использовался по своему прямому назначению; покупателем приняты на работу бывшие работники должника. Обращает внимание, что доказательств наличия иных лиц, имеющих преимущественное право приобретения спорного имущества, не представлено. Полагает, что поскольку на торгах определена рыночная цена имущества, непроведение его оценки не может повлечь признание их недействительными.

17 ноября 2021
Банкротство
«Министерство промышленности и торговли РФ против «ДАРГЕЗ-Зарайск». Признается ли текущей задолженность по соглашению о предоставлении должнику субсидии, заключенному до возбуждения дела о банкротстве и расторгнутому после возбуждения дела?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-85810/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила принятые решения и оставила требования кредитора без рассмотрения. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы арбитражного управляющего заслуживающими внимания. По мнению последнего, поскольку субсидия была перечислена должнику до возбуждения дела о банкротстве, задолженность по ее возврату не является текущей и подлежит включению в реестр требований кредиторов.

Налоги
1. Велес Траст
2. Воронежский синтетический каучук

1. «Велес Траст».
Может ли налогоплательщик быть освобожден от ответственности в виде пени и штрафа, если решение о доначислении налога на имущество организаций в связи с изменением кадастровой стоимости объекта недвижимости признано недействительным частично?

Первая инстанция: -.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-29028/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения в части и направила спор на новое апелляционное рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы налогового органа заслуживающими внимания. По мнению последнего, у судов не имелось оснований для вывода об отсутствии вины налогоплательщика с учетом того, что решение о доначислении налога признано недействительным не полностью, а в части.

2. «Воронежский синтетический каучук». В случае заключения инвестиционного договора до 01.01.2013 и введения основных средств (как недвижимого, так и движимого имущества) в эксплуатацию после указанной даты вправе ли инвестор в Воронежской области при определении права на применение пониженной ставки налога на имущество, определяемого соотношением стоимости введенных в эксплуатацию основных средств к имеющейся налоговой базе, учесть стоимость движимого имущества в составе основных средств и не учитывать ее в составе налоговой базы?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А14-65/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы налогоплательщика заслуживающими внимания. По мнению последнего, изменение федерального законодательства (исключение движимого имущества из налоговой базы по налогу на имущество организаций), повлекшее опосредованным путем изменение требований для получения льготы по налогу на региональном уровне, не может служить основанием для отказа в применении пониженной ставки налога для инвестора, приступившего к реализации инвестиционного проекта до принятия законодательных изменений. Указывает, что последующее изменение федерального законодательства не должно применяться с обратной силой к добросовестному инвестору.
16 ноября 2021
Заем
«Волант против Анта Рус». Признается ли передача денежных средств по поручению займодавца третьим лицом доказательством заключения договора займа?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-292522/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы займодавца заслуживающими внимания. По мнению последнего, им представлены надлежащие доказательства, подтверждающие передачу денежных средств по договору займа. Обращает внимание, что ранее судом было отказано в признании договора займа незаключенным (в иной части) по безденежности.

15 ноября 2021
Договор поставки
1. Балашихинская электросеть против Жилинвеста
2. Комплекс против Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1. «Балашихинская электросеть против Жилинвеста». Должна ли «отрицательная» разница между поставленным на общедомовые нужды объемом электроэнергии, определенным по показаниям прибора учета, и объемом фактически потребленной электроэнергии, образовавшаяся в предыдущем расчетном периоде, быть учтена при расчетах с управляющей многоквартирным домом организацией в текущем периоде, если такая разница учитывается при начислении платы за электроэнергию на общедомовые нужды потребителям в последующем периоде?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А41-37821/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (17.11.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-10840) уже опубликован и имеется в указателе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что в случае возникновения отрицательной разницы между показаниями общедомового прибора учета энергии и объемом, рассчитанным по индивидуальным приборам учета или по нормативу потребления, подлежащая уплате стоимость энергии не может быть взыскана с исполнителя коммунальных услуг без учета такой разницы, поскольку наличие отрицательной разницы не исключает перерасчета энергии следующих расчетных периодах в связи с передачей показаний приборов учета по тем квартирам, в отношении которых объем энергии определялся исходя из нормативов потребления.

2. «Комплекс против Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». При наличии в нежилом здании двух контуров системы отопления могут ли расходы собственников помещений на оплату тепловой энергии, поставленной через один тепловой пункт, определяться пропорционально доле принадлежащих собственникам помещений во всем здании, а не помещений, отапливаемых через этот пункт?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А56-129838/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Да (17.11.2021).

Коллегия судей согласилась с позицией судов первой и кассационной инстанций о распределении расходов на теплоснабжение пропорционально доле помещений во всем здании, но отправила спор на новое рассмотрение в связи с непривлечением всех собственников к участию в деле. Текст решения (307-ЭС21-11960) уже опубликован и имеется в указателе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что расходы собственников помещений, расположенных в нежилом здании – едином объекте теплопотребления, по оплате тепловой энергии, потребленной на отопление здания посредством двух контуров отопления, в отсутствие соглашения об ином подлежат определению пропорционально площади принадлежащих им помещений во всем здании независимо от того, к какому из имеющихся в здании контуров отопления подключены отопительные приборы каждого конкретного помещения.

Расчеты
«Торговый дом Антарес против Банка Зенит». Может ли во взыскании с банка неустойки в связи с необоснованным списанием денежных средств со счета клиента быть отказано до принятия решения по требованию о взыскании с банка убытков?

Первая инстанция: -.
Апелляционная инстанция: -.
Кассационная инстанция (А36-1780/2016): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения в части отказа во взыскании неустойки и направила спор в указанной части на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ признал доводы клиента заслуживающими внимания. По мнению последнего, суды преждевременно отказали в удовлетворении заявления о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, не установив все обстоятельства неправомерного списания денежных средств со счета клиента.

11 ноября 2021
Банкротство
«Техноэкспорт против Агро-холдинга». Является ли требование по договору поставки текущим, если товар поставлен до возбуждения дела о банкротстве покупателя на условиях отсрочки платежа, а срок оплаты наступил после возбуждения дела?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А41-22696/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и оставила исковое заявление без рассмотрения. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы несостоятельного покупателя заслуживающими внимания. По мнению последнего, обязательство уплатить денежную сумму, предоставленную в качестве коммерческого кредита в виде рассрочки оплаты товаров, возникает с момента исполнения продавцом обязанности по передаче товаров. Поскольку поставки осуществлены до возбуждения дела о банкротстве покупателя, требования продавца являются реестровыми в полном объеме.

10 ноября 2021
Банкротство
«НСК ЭНТЭР». Обязан ли орган внутренних дел снять ограничения в виде запрета на осуществление регистрационных действий в отношении транспортных средств несостоятельного должника в связи с его банкротством (в силу закона), если такой арест наложен судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-100662/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы органа внутренних дел заслуживающими внимания. По мнению последнего, суды неправомерно возложили на него обязанность снять (аннулировать) записи о наличии ограничений в виде запрета на осуществление регистрационных действий в отношении транспортных средств должника, которая не предусмотрена законом. Указывает, что действующее законодательство не допускает внесение либо исключение сведений о запрете регистрационных действий, наложенном в рамках исполнительного производства, иначе как во исполнение соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя, а также обращает внимание на отсутствие технической возможности снять ограничения.
9 ноября 2021
Ответственность за нарушение обязательств
«Мазур против Майорова». Обязан ли суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, рассмотреть ходатайство должника об уменьшении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ?

Первая инстанция: -.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-33922/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое апелляционное рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы должника заслуживающими внимания. По мнению последнего, нерассмотрение и неразрешение апелляционным судом, рассмотревшим дело по правилам суда первой инстанции, его ходатайства об уменьшении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ, отсутствие в судебном акте мотивов отклонения ходатайства свидетельствует о нарушении права на судебную защиту.

8 ноября 2021
Банкротство
1. Рассветов
2. Севкабель
3. Богородский муниципальный банк
4. Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ
5. Величко

1. «Рассветов». Может ли финансовому управляющему быть отказано в предоставлении сведений о недвижимости, зарегистрированной на детей должника?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А56-6326/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы финансового управляющего заслуживающими внимания. По мнению последнего, занятая судами позиция ограничивает возможность поиска имущества должника, находящегося в фактическом пользовании последнего либо приобретенного за его счет в пользу детей, не имеющих самостоятельного источника дохода.

2. «Севкабель». Может ли требование банка о возврате кредита быть понижено в очередности удовлетворения требований кредиторов поручителя в связи с подконтрольностью основного должника банку и неоднократным продлением срока возврата кредита?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А56-94223/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы банка заслуживающими внимания. По мнению последнего, в настоящем случае подлежит применению п. 10 Обзора по субординации, так как продление срока возврата кредита (внесудебная санация) было одобрено вторым мажоритарным кредитором – Сбербанком. В соглашениях со Сбербанком пролонгация кредитов поставлена в зависимость от продления кредита банком. Таким образом, между контролирующим лицом – банком - и мажоритарным независимым кредитором (Сбербанком) имелась договоренность о санации, в связи с чем требования контролирующего лица не должны понижаться в очередности. Кроме того, полагает правильными выводы суда первой инстанции о том, что на момент выдачи кредита аффилированность между банком и заемщиком отсутствовала. В то же время на момент заключения первых двух соглашений о продлении кредита у должника не имелось признаков неплатежеспособности, в связи с чем финансирование не может квалифицироваться как компенсационное.

3. «Богородский муниципальный банк». Может ли заместитель председателя Правления банка быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка в связи с тем, что в течение нескольких недель он был членом кредитного комитета и одобрил невозвратные кредиты?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А41-90487/2015): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы бывшего заместителя председателя Правления банка заслуживающими внимания. По мнению последнего, он не работал в банке в должности заместителя председателя правления за полгода до отзыва у банка лицензии. Указывает, что к банкротству банка привели сделки по выдаче ссуд юридическим лицам, а также кредиты физическим лицам, выданные после ухода заявителя с должности заместителя председателя Правления. Фактически заявителю вменены кредиты, выданные физическим лицам и одной организации. Вместе с тем заявитель отмечает, что физическим лицам были выданы кредиты на общую сумму 5 млн. рублей, а кредит, выданный организации, полностью возвращен.

4. «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ». Может ли односторонний отказ арендодателя от договора аренды земельного участка, заявленный после признания арендатора банкротом в целях заключения нового договора со множественностью лиц на стороне арендатора в связи с отчуждением арендатором части объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке, быть признан недействительным как совершенный со злоупотреблением правом?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А43-7105/2013): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила решения судов первой и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда апелляционной инстанции. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы арендодателя и иных собственников объектов недвижимости, расположенных на спорном земельном участке, заслуживающими внимания. По мнению арендодателя, конкурсный управляющий и конкурсный кредитор, пытаясь восстановить несуществующее право аренды одного собственника (должника) вместо права аренды со множественностью лиц, злоупотребляют своим правом и ущемляют права иных собственников объектов недвижимости. По мнению последних, судами первой инстанции и округа нарушены их права в части применения последствий недействительности сделки – восстановления записи о наличии у должника права аренды спорного земельного участка.

5. «Величко». Может ли во включении требования о возврате займа в реестр требований кредиторов несостоятельного гражданина как обеспеченного залогом единственного пригодного для проживания жилого помещения быть отказано со ссылкой на выплату в пользу кредитора значительной суммы процентов и несоразмерность требования стоимости жилого помещения?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А73-6875/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы должника заслуживающими внимания. По мнению последнего, требования кредитора не подлежат включению в реестр требований кредиторов с учетом пропуска срока предъявления требования, а также учитывая выплату должником в пользу кредитора значительной суммы денежных средств в счет погашения задолженности и несоразмерность заявленных требований стоимости единственного жилья должника, переданного кредитору в залог.

28 октября 2021
Налоги
«Локомотив против Росреестра». Составляет ли размер государственной пошлины за регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды недвижимости 1000 рублей?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А13-6071/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила принятые акты и отказала в признании недействительным уведомления Росреестра о возврате документов без рассмотрения. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы Росреестра заслуживающими внимания. По мнению последнего, действующая редакция пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ не разделяет сделки, подлежащие государственной регистрации, за государственную регистрацию которых уплачивается организациями государственная пошлина в размере 22 000 рублей, на сделки, заключение которых порождает возникновение или прекращаются ограничения (обременения), и на сделки, при заключении которых не возникают или не прекращаются ограничения (обременения), а изменяются некоторые условия данных ограничений (обременений) объекта недвижимости. Таким образом, ни положения Гражданского кодекса РФ, ни положения Налогового кодекса РФ не содержат положений о разграничении дополнительных соглашений, подлежащих государственной регистрации.

27 октября 2021
Банкротство
«Павлова против Управления ЗАГСа». Может ли быть отказано финансовому управляющему в истребовании информации об актах гражданского состояния, зарегистрированных в отношении должника: о наличии у него детей, о зарегистрированных (расторгнутых) браках, включающих фамилию, имя, отчество супруга, дату заключения (расторжения) брака?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А41-90487/2015): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (28.10.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и отказала в признании отказа органа ЗАГС в предоставлении сведений незаконным. Текст решения (308-ЭС21-12021) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении несостоятельного гражданина выдаются финансовому управляющему, если в резолютивной части определения арбитражного суда, которым в деле о банкротстве гражданина утвержден финансовый управляющий, указано на истребование судом соответствующих сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и выдачу этих сведений финансовому управляющему на руки (ч. 5 ст. 3, ч. 7 ст. 66 АПК РФ). При отсутствии в определении таких указаний предоставление финансовому управляющему сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния производится в общем порядке на основании запроса по определению арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве гражданина.

21 октября 2021
Банкротство
1. Хайкис
2. Казанская сельхозтехника
3. Казанская сельхозтехника
4. Казанская сельхозтехника


1. «Хайкис».
Может ли быть отказано в признании недействительным договора дарения объекта недвижимости близкому родственнику, если на момент дарения у дарителя имелось достаточно имущества для погашения его обязательств перед кредитором и отсутствовали просроченные обязательства перед ними?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А67-1997/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредитора несостоятельного дарителя заслуживающими внимания. По мнению последнего, выводы окружного суда противоречат фактическим обстоятельствам спора, установленным судами первой и апелляционной инстанций. В короткий период времени должником совершены 7 однотипных сделок дарения, направленных на вывод ликвидного имущества в пользу заинтересованных лиц, что, по мнению кредитора, свидетельствует о прямом умысле должника на причинение имущественного вреда кредиторам. Кредитор также обращает внимание на прекращение деятельности группы компаний, последующее банкротство всех юридических лиц, подконтрольных должнику и инициирование им собственного банкротства, что в совокупности с совершением договоров дарения говорит о злоупотреблении правом со стороны должника в ущерб интересам кредиторов.

2. «Казанская сельхозтехника». В случае реализации заложенного имущества по цене, превышающей оценочную, могут ли денежные средства в полном объеме быть направлены на погашение задолженности перед залоговым кредитором, если последним в своем требовании о включении в реестр в качестве обеспеченной залогом была указана именно оценочная стоимость?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (Ф06-45964/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредитора заслуживающими внимания. По мнению последнего, судам следовало разрешить разногласия относительно размера суммы причитающихся кредитору денежных средств в пользу залогового кредитора, применив к спорным правоотношением правовую позицию, закрепленную в п. 18 Обзора судебной практики № 1 (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16.02.2017), о том что оценочная стоимость заложенного имущества принимается во внимание на стадии рассмотрения вопроса об обоснованности требования залогового кредитора, и носит, по своей сути, учетный характер и применяется в дальнейшем для целей отражения требования залогового кредитора в реестре, определения объема его прав при голосовании на собраниях кредиторов должника и при принятии решений в рамках процедур банкротства; однако обязательство должника признается обеспеченным залогом в целом независимо от упомянутой учетной оценки заложенного объекта. В случае продажи заложенного имущества по цене, превышающей оценочную стоимость, объем реально погашаемых требований залогового кредитора зависит от фактически полученной выручки и не ограничен оценочной стоимостью.

3. «Казанская сельхозтехника». Может ли быть признано незаконным действием заключение договора страхования ответственности арбитражного управляющего с нарушение срока?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (Ф06-45964/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредитора заслуживающими внимания. По мнению последнего, обязательное страхование ответственности конкурсного управляющего является формой финансового обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в процедуру банкротства должника, которым действиями (бездействием) управляющего могут быть причинены убытки. В связи с этим исполнение обязанностей конкурсного управляющего в отсутствие договора дополнительного страхования ответственности, заключение которого являлось обязательным, следовало признать незаконным.

4. «Казанская сельхозтехника». Может ли быть признанно незаконным отражение арбитражным управляющим недостоверных сведений о размере требования кредитора, обеспеченного залогом, если в последующем отчете такая ошибка исправлена управляющим?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (Ф06-45964/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредитора заслуживающими внимания. По мнению последнего, отражение недостоверных сведений о размере требования кредитора, обеспеченного залогом имущества должника, в отчетах о деятельности конкурсного управляющего ничем не обусловлено, повлекло несвоевременное удовлетворение указанного требования и нарушило права и законные интересы залогового кредитора, в связи с чем подлежит признанию незаконным.



Корпоративные отношения
«Актив против МИ ФНС № 46 по Москве». В случае прекращения процедуры исключения недействующей организации из ЕГРЮЛ в связи с наличием возражений ее кредитора может ли такая процедура быть возобновлена до истечения 12 месяцев со дня прекращения?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-40380/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы кредитора исключенной из ЕГРЮЛ организации заслуживающими внимания. По мнению последнего, повторная процедура не может быть инициирована регистрирующим органом в соответствии до истечения 12-ти месяцев со дня прекращения предыдущей процедуры.


20 октября 2021
Обеспечение обязательств
«Спец Строй против Прогресса». Если требование бенефициара о выплате по гарантии необоснованно, вправе ли гарант, которому принципал возместил выплаченную сумму, требовать возмещения убытков от бенефициара в силу ст. 3751 ГК РФ?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (Ф06-2210/2021): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы гаранта заслуживающими внимания. По мнению последнего, практика применения ст. 3751 ГК РФ, а именно взыскание непосредственно гарантом убытков с бенефициара, предъявившего необоснованное требование, неоднородна и обнаруживает ряд правовых проблем, требующих разрешения Верховным Судом РФ. Проблемные вопросы обусловлены самой формулировкой указанной статьи, которая носит общий характер и не регулирует порядок удовлетворения требований о возмещении убытков, заявленных одновременно принципалом и гарантом.
19 октября 2021
Налоги
«Альфа-М против Росреестра». Составляет ли размер государственной пошлины за регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды недвижимости 1000 рублей?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А13-4848/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (21.10.2021).

Коллегия судей отменила принятые акты и отказала в признании незаконным уведомления Росреестра о возврате заявления о регистрации дополнительного соглашения к договору аренды. Текст решения (307-ЭС21-8546) уже опубликован и имеется в указателе «Налоги и сборы».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что за государственную регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества государственная пошлина должна уплачиваться как за совершение юридически значимого действия (государственной регистрации такого соглашения) в размерах, установленных пп.пп. 22 и 25 п. 1 ст. 33333 НК РФ.


18 октября 2021
Обеспечение обязательств
«БАНК «ЮГРА» против Сибэла». Может ли срок прекращения договора залога определяться по правилам, установленным в п. 6 ст. 367 ГК РФ в редакции, действующей с 01.06.2015, если основной договор заключен до указанной даты, а договор залога – после нее?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-189812/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (19.10.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-15159) уже опубликован и имеется в указателе «Обеспечение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что если срок прекращения договора залога не установлен, залог, выданный третьим лицом, не являющимся должником, прекращается по истечении года с момента наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства (на основании п. 6 ст. 367 ГК РФ), а досрочное исполнении основного обязательства не сокращает срок действия залога, и в случае заключения основного договора до 01.06.2015.

14 октября 2021
Налоги
1. ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ против Росреестра
2. Агорторг против Росреестра

1. «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ против Росреестра».
При регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев (ПИФ) на недвижимое имущество, приобретаемое в процессе доверительного управления, должна ли отдельно уплачиваться государственная пошлина за регистрацию ограничения (обременения) права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество в виде доверительного управления?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-88342/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и отправила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы Росреестра заслуживающими внимания. По мнению последнего, регистрация как права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на приобретенное управляющей компанией недвижимое имущество, входящее в состав паевого инвестиционного фонда, так и ограничения (обременения) такого права в виде доверительного управления в пользу управляющей компании являются самостоятельными регистрационными действиями и, следовательно, совершение каждого из этих регистрационных действий облагается государственной пошлиной.

2. «Агорторг против Росреестра». Составляет ли размер государственной пошлины за регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды недвижимости 1000 рублей?

Первая инстанция: Да
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А13-2860/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила принятые решения и отказала в удовлетворении требований заявителя к Росреестру. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы Росреестра заслуживающими внимания. По мнению последнего, оплата государственной пошлины за проведение государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды должна производиться в соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 33333 НК РФ в размере 22 000 рублей.
Заем
1. Новатек против Чемезова
2. Новатек против Чемезова

1. «Новатек против Чемезова».
Может ли вексель быть предметом договора займа?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-88571/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да.

Коллегия судей отменила принятые решения и отправила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы займодавца заслуживающими внимания. По мнению последнего, суды не учили положения ст.ст. 142 и 807 ГК РФ, согласно которым вексель как ценная бумага может быть объектом договора займа.

2. «Новатек против Чемезова». В случае заключения договора займа путем передачи заемщику векселя банка могут ли объяснения банка о предъявлении заемщиком другого векселя и получения денег по нему у банка в день заключения договора займа свидетельствовать о том, что заем фактически не предоставлен, а переданный заемщику вексель не выдавался?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-88571/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила принятые решения и отправила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы займодавца заслуживающими внимания. По мнению последнего, суды, сославшись на пояснения банка о том, что им выдан простой вексель серии ВГ № 0249368, не обосновали, каким образом эти пояснения подтверждают вывод о том, что банком не выдавался вексель серии ВГ № 0249369, а займодавцем – сумма займа заемщику. Переданный заемщику по акту приема-передачи вексель серии ВГ № 0249369 выдавался банком, и займодавец являлся его собственником, однако данные обстоятельства судами не выяснялись.

Банкротство
1. Луали
2. Жилищно-эксплуатационная контора
3. Уникор-Сервис

1. «Луали».
В случае признания недействительным договора купли-продажи имущества должника как подозрительной сделки и взыскания с покупателя стоимости такого имущества, может ли срок на включение требования покупателя о возврате уплаченной суммы в реестр требований кредиторов исчисляться с момента окончания исполнительного производства по требованию о возврате стоимости проданного имущества должника?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-239363/2015): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила решения нижестоящих судов в соответствующей части и отправила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы банка заслуживающими внимания. По мнению последнего, он вел себя добросовестно, в соответствии со стандартной банковской практикой, согласно которой в договоры факторинга обычно включается условие об ответственности клиента за дебитора, на получение рядом лиц, в том числе должником, значительной суммы денежных средств от банка в отсутствие каких-либо ссылок на аффилированность банка по отношению к другим участникам спорных отношений.

2. «Жилищно-эксплуатационная контора». Может ли быть отказано в привлечении к субсидиарной ответственности собственника муниципального предприятия, являющегося единственным исполнителем коммунальных услуг в населенном пункте, осведомленного о наличии признаков банкротства у предприятия в течение нескольких лет?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А42-9226/2017): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила принятые решения в части, касающейся требований о привлечении к ответственности за неподачу заявления о банкротстве, и направила в этой части спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы руководителей предприятия, привлеченных к субсидиарной ответственности, заслуживающими внимания. По мнению последних, причиной банкротства предприятия явилось бездействие собственника, однако суды отклонили соответствующие доводы.

3. «Уникор-Сервис». В случае признания недействительным договора купли-продажи имущества должника как подозрительной сделки и взыскания с покупателя стоимости такого имущества, может ли срок на включение требования покупателя о возврате уплаченной суммы в реестр требований кредиторов исчисляться с момента окончания исполнительного производства по требованию о возврате стоимости проданного имущества должника?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-26474/2016): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей изменила решения нижестоящих судов и признала требование покупателя подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного управляющего заслуживающими внимания. По мнению последнего, в Определении Верховного Суда РФ от 06.08.2020 № 307-ЭС18-16859 указано, что для удовлетворения восстановленного требования необходимо обратиться в суд с заявлением о его включении в реестр требований кредиторов должника и осуществить возврат полученного по сделке в конкурсную массу в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности.
13 октября 2021
Налоги
«Гуторова». В случае принятия судом в отношении контрагента налогоплательщика решения о доначислении налогов при применении таким контрагентом с участием налогоплательщика схемы ухода от налогообложения ("дробление бизнеса"), может ли срок для возврата излишне уплаченного в рамках такой схемы налога исчисляться налогоплательщиком с момента принятия судом указанного решения?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (Ф09-744/21): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и отправила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы налогового органа заслуживающими внимания. По мнению последнего, решение по контрагенту, установившее «дробление бизнеса» с участием налогоплательщика, не может влиять на определение момента, когда последний узнал или должен был узнать об уплате ей налога по УСН в излишней сумме, в том числе и по той причине, что данный налог его плательщики исчисляют, декларируют и уплачивают самостоятельно.
12 октября 2021
Договор поставки
«Администрация муниципального образования Городской округ Люберцы против Паруса». Может ли срок исковой давности по требованию о взыскании выкупной цены земельного участка исчисляться с момента истечения предоставленной договором купли-продажи отсрочки, если после указанного момента покупатель продолжал пользоваться земельным участком на правах арендатора с внесением арендной платы, а регистрация договора купли-продажи была осуществлена значительно позже?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А41-94361/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегия судей отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы продавца заслуживающими внимания. По мнению последнего, суды неверно определили момент нарушения прав публично-правового образования, заключающегося в неполучении выкупной платы за земельный участок и бесплатного перехода в собственность покупателя земельного участка, которые произошли после государственной регистрации перехода права собственности. Указывает, что до указанного момента покупатель осуществлял пользование участком на праве аренды, вносил арендную плату, задолженность по которой также взыскана в судебном порядке.
11 октября 2021
Банкротство
«Коммерческий банк Гринфилд». Может ли член правления (совета директоров) несостоятельного банка быть привлечен к субсидиарной ответственности в связи с выдачей займов «техническим» заемщикам, если в рамках уголовного дела установлено, что банкротство банка вызвано действиями его конечных бенефициаров и протоколы заседаний правления и совета директоров об одобрении сделок подписаны только секретарем?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-208852/2015): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегий судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решение суда апелляционной инстанции. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы членов правления и совета директоров заслуживающими внимания. По мнению последних, судами первой и кассационной инстанций ошибочно отвергнуты сведения, полученные из материалов уголовного дела, согласно которым выписки, являющиеся единственным доказательством одобрения сделок по выводу активов банка, сфальсифицированы иным привлеченным к субсидиарной ответственности лицом. Полагают, что судами были нарушены требования повышенного стандарта доказывания «ясные и убедительные доказательства». Ссылаются на выработанные в судебной практике подходы относительно оснований привлечения к субсидиарной ответственности, в частности отсутствие у них инициативы в выводе активов и неполучение выгоды от неблагоприятных последствий таких действий (Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2020 № 307-ЭС19-18723).

Договор поставки
«Балашихинская электросеть против Управляющей компании Павлино». Должна ли «отрицательная» разница между поставленным на общедомовые нужды объемом электроэнергии, определенным по показаниям прибора учета, и объемом фактически потребленной электроэнергии быть учтена при расчетах с управляющей многоквартирным домом организацией в последующем периоде, если такая разница учитывается при начислении платы за электроэнергию на общедомовые нужды потребителям только в таком последующем периоде?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А41-37832/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (12.10.2021).

Коллегия судей отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-10221) уже опубликован и имеется в базе «Договор поставки и иная купля-продажа»

Коллегий судей указала на ранее высказанную позицию в Определении от 27.06.2019 № 303-ЭС18-24912 о том, что в случае возникновения отрицательный разницы между показаниями общедомового прибора учета энергии и объемом, рассчитанным по индивидуальным приборам учета или по нормативу потребления, подлежащая уплате стоимость энергии не может быть взыскана с исполнителя коммунальных услуг без учета такой разницы.

7 октября 2021
Банкротство
1. МегаТрейд
2. МегаТрейд
3. РиэлтСервис
4. Научно-производственное объединение Волго
5. Баяндуров


1. «МегаТрейд».
Может ли требование кредитора, основанное на договоре уступки права требования, быть включено в реестр требований кредиторов должника, если от имени цедента договор подписан единоличным исполнительным органом, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений, и право требования не было оплачено в связи с исключением цедента из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-84439/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (14.10.2021).

Коллегий судей отменила решения судов нижестоящих инстанций и отправила обособленный спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-4104) уже опубликован и имеется в базе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ признала, что требование кредитора не может быть включено в реестр требований кредиторов несостоятельного должника, если договор и относящиеся к нему документы от имени контрагента должника подписаны лицом, обратившимся к налоговому органу с заявлением о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ до подписания указанных документов.

2. «МегаТрейд». Может ли требование подрядчика, подтвержденное актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости работ и затрат, актами сверки взаимных расчетов, быть включено в реестр требований кредиторов несостоятельного заказчика, если, по информации из открытых источников, в период исполнения договора подрядчик не имел работников и не уплачивал налоги?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-84439/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (14.10.2021).

Коллегий судей отменила решения судов нижестоящих инстанций и отправила обособленный спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-4104) уже опубликован и имеется в базе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ признала, если требование к должнику основано на договоре с контрагентом, в отношении которого в открытых источниках (в электронном сервисе "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС) за период, в котором такой договор должен был исполняться контрагентом, указано на отсутствие у него работников, доходов и уплаченных налогов, такое требование не может быть включено в реестр требований кредиторов без опровержения кредитором предположения о фиктивности представленных в подтверждение требования документов.

3. «РиэлтСервис». Может ли требование соинвестора, подтвержденное квитанцией к приходному кассовому ордеру, быть включено в реестр требований кредиторов должника, если в качестве доказательства финансовой возможности оплатить цену договора представлены договор займа с третьим лицом и выписки по счетам последнего, притом что соинвестор не проявлял интереса к ходу строительства?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-267855/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (предположительно).

Коллегий судей отменила решения судов нижестоящих инстанций и отправила обособленный спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного кредитора и бывшего руководителя должника заслуживающими внимания. По мнению кредитора, финансовая возможность соинвестора и его займодавца предоставить должнику денежные средства по договору соинвестирования не подтверждена. Бывший руководитель утверждает, что не был знаком с соинвестором, квитанцию к приходному кассовому ордеру не подписывал, денежные средства в счет оплаты договора не получал, ссылается на фальсификацию квитанции. Указывает, что соинвестор ни разу не присутствовал на совещаниях инвесторов, никогда не интересовался ходом строительства, взял средства для внесения инвестиционного вклада в долг, что указывает на необычность его поведения.

4. «Научно-производственное объединение Волго». Может ли момент возникновения обязательства несостоятельного должника по возмещению вреда здоровью (для целей квалификации его в качестве реестрового или текущего) определяться датой вступления в силу судебного акта о взыскании возмещения вреда, а не датой его причинения?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-73626/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (14.10.2021).

Коллегий судей отменила решения судов нижестоящих инстанций в части прекращение производства по требованию и отправила обособленный спор на новое рассмотрение в этой части. Текст решения (305-ЭС21-10068) уде опубликован и имеется в базе «Банкротство».

Коллегия судей пришла к выводу, что в целях квалификации требования как текущего вред должен быть причинен после возбуждения дела о несостоятельности, в то время как причинение вреда кредитору произошло ранее. Суды ошибочно не применили разъяснения, изложенные в п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве».

5. «Баяндуров». Может ли финансовому управляющему быть отказано в установлении процентов по вознаграждению со ссылкой на злоупотребление правом, если торги по реализации имущества должника, стоимость которого многократно превышает размер задолженности перед кредиторами, проведены при наличии нерассмотренного заявления третьего лица о намерении удовлетворить все требования к должнику, которое впоследствии было удовлетворено судом?

Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-3184/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (14.10.2021).

Коллегий судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (305-ЭС21-10040) уже опубликован и имеется в базе «Банкротство».

Коллегия судей признала, что арбитражному управляющему может быть отказано в установлении процентов по вознаграждению, если после получения заявления третьего лица о намерении погасить всю задолженность перед кредиторами и внесения денежных средств на депозитный счет арбитражного суда, управляющий не приостановил процедуру проведения торгов по реализации имущества должника.

Само по себе одобрение кредиторами действий арбитражного управляющего по реализации имущества должника, а также отказ суда в принятии обеспечительных мер, направленных на запрет таких действий, не исключает возможность квалификации действий управляющего как несоответствующих стандартам добросовестности и разумности.

6 октября 2021
Антимонопольное регулирование
«Т2 Мобайл». Составляет ли срок давности привлечения к ответственности за неисполнение предписания антимонопольного органа о прекращении злоупотребления доминирующим положением (ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ) два месяца как за нарушение против порядка управления?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-90920/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (08.10.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (305-ЭС21-6561) уже опубликован и имеется в базе «Антимонопольное регулирование».

Коллегия судей признала, что срок давности привлечения к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного органа (ст. 19.5 КоАП РФ) составляет один год, поскольку в силу ст. 51 Федерального закона "О защите конкуренции" неисполнения такого предписания признается нарушением антимонопольного законодательства, а не нарушением против порядка управления.

5 октября 2021
Ответственность за нарушение обязательств
«Новороссийское райпо против Управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новороссийск». Может ли с государственного органа быть взыскана неустойка за неисполнение судебного акта, принятого в порядке гл. 24 АПК РФ, о признании незаконным отказа в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и обязании устранить нарушение его прав?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А32-35581/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (12.10.2021).

Коллегия судей отменила все решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение. Текст решения (308-ЭС21-11633) уже опубликован и имеется в базе «Ответственность за нарушение обязательств».

Коллегия судей признала, что неисполнение государственным (муниципальным) органом решения суда, принятого в порядке гл. 24 АПК РФ, может повлечь взыскание судебной неустойки (п. 1 ст. 3083 ГК РФ), если обязанность уполномоченного органа является гражданско-правовой и влечет у лица, обратившегося к органу, возникновение гражданских прав.

4 октября 2021
Банкротство
1. Водоканалсервис
2. Камчатская рыба

1.
«Водоканалсервис». Может ли отступление арбитражным управляющим от очередности погашения текущих платежей несостоятельного должника, осуществлявшего деятельность по водоснабжению и водоотведению, быть признано незаконным, если необходимость продолжения деятельности неоднократно устанавливалась в судебном порядке в целях предотвращения чрезвычайной ситуации и привлечение лица, услуги которого оплачены с нарушением очередности, признано судом обоснованным?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А28-2865/2016): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (07.10.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (301-ЭС21-9161) уже опубликован и имеется в базе «Банкротство».

Коллегия судей признала, что отступление арбитражным управляющим от очередности погашения текущих платежей несостоятельного должника, осуществлявшего деятельность по водоснабжению и водоотведению, путем первоочередного погашения долга перед организацией, созданной для осуществления коммунальных услуг населению, в которую были переведены все работники должника, не может быть признано незаконным, если обязанность должника, продолжающего арендовать объекты коммунального хозяйства, продолжать осуществлять хозяйственную деятельность установлена судом; орган местного самоуправления в случае прекращения оказания коммунальных услуг грозится ввести чрезвычайную ситуацию и привлечь управляющего к персональной ответственности.

2. «Камчатская рыба».
Может ли быть отказано во включении требования о возмещении убытков, причиненных поклажедателю невозвратом переданного на хранение товара и истечением срока его годности, в реестр требований кредиторов несостоятельного хранителя со ссылкой на неполучение хранителем требования о возврате в связи с отсутствием технической возможности отделения связи?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А24-3034/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (07.10.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и оставила заявление кредитора без рассмотрения в связи с прекращением дела о банкротстве. Текст решения (303-ЭС21-11818) уже опубликован и имеется в базе «Банкротство».

Коллегия судей признала, что во включения требования кредитора о взыскании убытков по договору хранения не может быть отказано, если вступившем в силу решением суда удовлетворено требование кредитора о передачи должником имущества, в процессе исполнительного производства по этому решению кредитор отказала от приема имущества (продуктов питания) в связи с истечением срока годности. Суд отправил бы дело на новое рассмотрение, но на момент заседания дело о банкротстве уже было прекращено.

Договор поставки
«Городские ТеплоСистемы против Красногорье-ДЭЗ». Может ли объем тепловой энергии, поставленной в многоквартирный жилой дом, не оборудованный общедомовым прибором учета, определяться по нормативу потребления, а не на основании расчетных тепловых нагрузок?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А41-12411/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (05.10.2021)

Коллегия судей отменила решения судов нижестоящих инстанций и отправила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-10615) уже опубликован и имеется в базе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей признала, что в силу ст. 157 ЖК РФ допустимо определение объема коммунального ресурса, поставленного в многоквартирный дом, не оборудованный общедомовым прибором учета, только по нормативу потребления соответствующей коммунальной услуги, а не на основании расчетных тепловых нагрузок.

30 сентября 2021
Банкротство
1. Мешков
2. Калибровский завод
3. АКБ Балтика
4. Банк Советский

1. «Мешков».
Может ли договор дарения жилого дома, возведенного несостоятельным гражданином на заемные средства и являющегося единственным пригодным для проживания гражданина и членов его семьи, в пользу несовершеннолетнего ребенка быть признан недействительным, если регистрация по месту жительства в спорном доме произведена после возбуждения дела о банкротстве?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А27-17129/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы финансового управляющего и конкурсного кредитора заслуживающими внимания. По мнению последних, исполнительский иммунитет не дает абсолютной защиты праву на жилье. Считают, что за счет продажи спорного земельного участка и жилого дома возможно полностью погасить требования кредиторов, а должнику и его семье приобрести в том же населенном пункте жилье меньшей стоимости и площади. Указывают, что суд кассационной инстанции неправомерно отказался квалифицировать действия должника как злоупотребление правом, поскольку последний искусственно создал ситуацию с единственным жильем: он за счет заемных средств построил дом, зарегистрировался в нем и затем защитился от обращения взыскания исполнительским иммунитетом.

2. «Калибровский завод». Может ли договор с организатором торгов по реализации заложенного имущества должника быть признан недействительным в связи с исчислением вознаграждения организатора в процентах от выручки от реализации, если организатором выполнен весь комплекс мероприятий по реализации имущества и его привлечение одобрено залоговым кредитором?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-62706/2015): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да.

Коллегия судей отменила принятые решения и признала договор с организатором торгов недействительным. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного управляющего и конкурсных кредиторов заслуживающими внимания. По мнению последних, привлечение третьего лица для выполнения функций организатора торгов являлось необоснованным в принципе: реализация спорного имущества осуществляется стандартным образом и могла быть осуществлена самим конкурсным управляющим. Считают, что размер вознаграждения организатора торгов не мог исчисляться в процентах от выручки и само по себе одобрение сделки залоговым кредитором не препятствует ее оценке в части экономической обоснованности и разумности. Ссылаются на Определения Верховного Суда РФ от 21.01.2017 № 304-ЭС16-14541, от 10.11.2017 № 305-ЭС17-10070, от 24.05.2021 № 305-ЭС18-24484.

3. «АКБ Балтика». Может ли член правления (совета директоров) несостоятельного банка, подписавший от имени банка (по доверенности от председателя правления банка) кредитные договоры с «техническими» заемщиками и договоры приобретения неликвидных ценных бумаг, быть привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам банка?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-252160/2015): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет.

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Мотивировка позиции суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы контролирующих банк лиц заслуживающими внимания. По мнению последних, они не были вовлечены в процесс одобрения части вменяемых кредитных договоров, а по другим кредитным договорам денежные средства заемщиками возвращены, что опровергает вывод о невозвратности кредитов и неблагонадежности заемщиков. Указывают, что внесение собственных векселей банка в уставный капитал хозяйственного общества, повлекшее неблагоприятные последствия для банка, осуществлялось после увольнения контролирующих лиц. Считают, что из обжалуемых судебных актов невозможно установить, по каким конкретно эпизодам контролирующие лица привлечены к субсидиарной ответственности.

4. «Банк Советский + 1 аналогичное дело». Могут ли с члена кредитного комитета несостоятельного банка быть взысканы убытки, связанные с выдачей заведомо невозвратного кредита, если при выдаче кредита были проведены необходимые проверочные мероприятия, но впоследствии член кредитного комитета привлечен к уголовной ответственности за хищение денежных средств банка путем выдачи кредита заемщику?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А56-94386/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного управляющего банком заслуживающими внимания. По мнению последнего, на момент рассмотрения спора в суде апелляционной инстанции приговор в отношении члена кредитного комитета вступил в силу, из чего следует осведомленность члена кредитного комитета об отсутствии реального обеспечения обязательств заемщика, однако такой вывод можно сделать и исходя из имеющихся доказательств независимо от приговора.

28 сентября 2021
Банкротство
«Влад ДВ против Калипсо и Бизнес Сервиса». Могут ли конечные приобретатели недвижимого имущества несостоятельного должника быть признаны добросовестными, если на момент приобретения ими имущества в ЕГРН отсутствовали сведения о правопритязаниях должника и недействительным признан только договор с первоначальным приобретателем имущества, заключенный ранее чем за три года до заключения сделки конечными приобретателями?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-204589/2017): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (предположительно).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Позиция суда будет известна после опубликования текста решения в полном объеме.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конечных приобретателей имущества заслуживающими внимания. По мнению последних, переход к ним права собственности на имущество основан на цепочке возмездных и полностью оплаченных сделок. Указывают, что в судебных актах, признавших недействительным первоначальный договор об отчуждении имущества должником, отсутствуют выводы о недействительности (порочности) сделок по отчуждению имущества последующему приобретателю. Указывают, что на момент совершения сделок какие-либо отметки о наличии судебного спора, обременений, залога в отношении имущества отсутствовали, а продажа имущества по цене ненамного ниже рыночной стоимости сама по себе не свидетельствует о том, что покупатель является недобросовестным. Обращают внимание, что покупке предшествовала проверка юридической чистоты сделок, в целях минимизации рисков договоры купли-продажи заключены в письменной нотариальной форме, расчеты осуществлены посредством аккредитива. Считают, что направление конкурсным управляющим заявления в регистрирующий орган о наличии притязаний на объект недвижимости и письмо регистрирующего органа о наличии указанных сведений не свидетельствуют о том, что приобретатели должны были знать о таких притязаниях, поскольку полученные на момент совершения сделок выписки из ЕГРН таких сведений не содержали.
27 сентября 2021
Банкротство
«ТН-Риэлти». Может ли денежное требование кредитора по расторгнутому договору долевого участия в строительстве быть погашено путем передачи несостоятельным застройщиком жилого помещения в качестве отступного?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А65-24332/2017): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (04.10.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (306-ЭС20-5179) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что денежное требование кредитора по расторгнутому долевому участия в строительстве может быть погашено путем передачи несостоятельным застройщиком жилого помещения в качестве отступного. В этом случае конкурсный управляющий, исходя из анализа дела о банкротстве (структуры реестра и состояния конкурсной массы) пришедший к выводу о том, что передача обремененного залогом помещения участнику строительства в счет погашения его требования представляется более целесообразной и выгодной для застройщика, нежели его реализация с последующей выплатой денежных средств, вправе обратиться в суд с ходатайством об одобрении соответствующих действий.

Суд может удовлетворить данное ходатайство, если:

- передача имущества кредитору не нарушает существенным образом права третьих лиц;

- имеется свободное от притязаний иных лиц жилое помещение, которое по своим техническим параметрам соответствует тому, на которое кредитор претендовал до расторжения договора;

- соблюдены установленные ст. 20111 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» условия (в том числе отсутствие возражений со стороны собрания участников строительства);

- представлены доказательства полной оплаты кредитором стоимости жилого помещения. В случае частичной оплаты стоимости и выражения кредитором готовности доплатить оставшуюся разницу передача жилого помещения в качестве отступного может быть осуществлена только после поступления в конкурсную массу денежных средств в установленном судом размере.

Передача помещения осуществляется применительно к правилам об отступном (п. 7 статьи 20111, ст. 1421 Закона о банкротстве).

23 сентября 2021
Банкротство
1. Новахов
2. Банк Промышленно-Инвестиционных Расчетов
3. Финансовая компания Присцельс
4. Кубанское


1.
«Новахов». Может ли требование займодавца, аффилированного с несостоятельным заемщиком – физическим лицом, быть понижено в очередности при включении в реестр требований кредиторов как требование о возврате компенсационного финансирования?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-269386/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (30.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и включила требования займодавца в третью очередь реестра требований кредиторов. Текст решения (305-ЭС19-27640) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что положения Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (Президиум Верховного Суда РФ от 29.01.2020), о понижении очередности удовлетворения требования в связи с нарушением обязанности по публичному информированию третьих лиц об имущественном кризисе должника (п. 3.1) не применяются в деле о банкротстве физических лиц.

Коллегия судей также пришла к выводу, что в деле о банкротстве физических лиц не применяются положения указанного Обзора о понижении очередности удовлетворения требования кредитора в связи с предоставлением компенсационного финансирования, осуществляемого путем отказа от принятия мер к истребованию задолженности (п. 3.2).

2. «Банк Промышленно-Инвестиционных Расчетов». Могут ли сделки по внесению физическими лицами денежных средств в кассу банка и их зачислению на счета клиентов банка – заемщиков по кредитным договорам, досрочному возврату за счет указанных средств кредитов и выдаче денежных средств в сопоставимом размере вкладчику, совершенные в преддверии отзыва у банка лицензии, быть признаны недействительными как направленные на вывод активов банка?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-256738/18): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (30.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения в части и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС20-9150) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что схожесть обычных для кредитной организации сделок, совершенных с разными лицами в одно время, сама по себе не свидетельствует об их взаимосвязанности и общей направленности (для целей оспаривания в рамках дела о банкротстве кредитной организации). В частности, сделки по внесению физическими лицами денежных средств на свои счета и счета юридических лиц, открытые в банке, совершенные в одну дату, но опосредовавшие различные цели (погашение собственных кредитных обязательств, в том числе досрочное, или обязательств по договору поручительства, оплату уступленных прав требования к заемщикам, оплату приобретенного у банка имущества), не могут быть признаны взаимосвязанными, если не установлено консолидации всего отчужденного по спорным сделкам имущества у одного лица либо лиц, входящих в одну группу, и не представлены доказательства наличия внутригрупповых отношений или аффилированности физических лиц между собой и с банком.

Коллегия судей также указала: то обстоятельство, что внесение физическими лицами наличных денежных средств в кассу банка происходило в период действующих ограничений Банка России в отношении деятельности банка, а действия работников банка не соответствовали установленным правилам при осуществлении кассовых операций, само по себе не подтверждает недобросовестное поведение физических лиц и не свидетельствует о мнимости сделок при их оспаривании в деле о банкротстве банка.

3. «Финансовая компания Присцельс». Вправе ли контролирующее несостоятельного должника лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, обжаловать действия (бездействие) арбитражного управляющего, связанные с формированием конкурсной массы?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А56-17680/2017): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (30.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (307-ЭС21-9176) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ в первую очередь заметила, что контролирующему несостоятельного должника лицу, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, должны быть предоставлены полномочия тем или иным образом влиять на два обстоятельства, влияющих на его правовое положение и объективно ему противопоставляющихся: совокупный размер требований кредиторов к должнику и объем конкурсной массы.

Коллегия пришла к выводу, что контролирующее несостоятельного должника лицо, выбрав активную защиту своих прав в связи с возникновением обособленного спора по заявлению о привлечении его к субсидиарной ответственности, не может быть лишено возможности на обращение в суд с жалобой на действия конкурсного управляющего, связанные с формированием конкурсной массы (в частности, невзыскание дебиторской задолженности, необоснованное расходование конкурсной массы на услуги привлеченных специалистов, причинение должнику убытков), как влияющие на размер субсидиарной ответственности.

4. «Кубанское». Подлежит ли конкурсный управляющий несостоятельным стратегическим предприятием отстранению на завершающем этапе конкурсного производства в связи с принятием судебного акта о его отстранении в ином деле о банкротстве, если факт причинения убытков иному должнику не установлен?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А32-4783/2016): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (30.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и отстранила конкурсного управляющего от исполнения обязанностей. Текст решения (308-ЭС21-8991) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что установленные Постановлением Правительства РФ от 19.09.2003 № 586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации» дополнительные требования к арбитражным управляющим стратегических предприятий (организаций) являются обязательными и несоответствие им влечет безусловное отстранение от исполнения обязанностей конкурсного управляющего предприятием (организацией) вне зависимости от оценки деятельности управляющего в деле о банкротстве.

Таким образом, арбитражный управляющий несостоятельным стратегическим предприятием подлежит отстранению в деле о банкротстве предприятия в случае принятия судебного акта о его отстранении в деле о банкротстве иного должника в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) возложенных на него обязанностей (в том числе на этапе завершения конкурсного производства в отношении предприятия).
Корпоративные отношения
«ГНР ГРУПП против Рудникова». В случае совпадения в одном лице второго участника общества с ограниченной ответственностью и единоличного исполнительного органа общества свидетельствует ли получение оферты другого участника о намерении продать долю третьему лицу самим обществом о ее получении вторым участником?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-235707/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (30.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения в части и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-11309) уже опубликован и имеется в указателе «Корпоративные отношения».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что получение оферты участника общества с ограниченной ответственностью о намерении продать долю третьему лицу единоличным исполнительным органом общества подтверждает ее получение как самим обществом, так и всеми его участниками.

22 сентября 2021
Налоги
1. Минеральная вода Ачалуки
2. НТ-СтройИнвест

1. «Минеральная вода Ачалуки».
Может ли оборудование, предназначенное для изготовления готовой продукции, расположенное внутри и прочно связанное со зданием, быть признано недвижимым имуществом как часть здания для целей обложения налогом на имущество организаций?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А18-1531/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (28.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (308-ЭС21-6663) уже опубликован и имеется в указателе «Налоги и сборы».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что при решении вопроса об отнесении машин и оборудования, выступавших движимым имуществом при их приобретении и принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не составных частей капитальных сооружений и зданий, к движимому имуществу в целях администрирования налога на имущество организаций (исключения из объекта налогообложения в соответствии с пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ или применения льготы, установленной в п. 25 ст. 381 НК РФ) подлежат использованию не критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без разрушения, соединения вещей для использования по общему назначению в сложную вещь, наличия (отсутствия) сведений об объекте основных средств в ЕГРН, которые сами по себе о соблюдении условий для льготного налогообложения не свидетельствуют, а установленные в бухгалтерском учете формализованные критерии признания движимого и недвижимого имущества налогоплательщика в качестве соответствующих объектов основных средств.

Коллегия судей также добавила, что отражение затрат на приобретение оборудования, прочно связанного со зданием, на счетах бухгалтерского учета, предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, вместо счета учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение льготы по налогу на имущество организаций (п. 25 ст. 381 НК РФ), поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 «Основные средства» в качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные основания для взимания налога в любом случае отсутствовали бы, а нарушения, допущенные при ведении бухгалтерского учета, не могли привести к неуплате налога.

2. «НТ-СтройИнвест». Подлежат ли выплаты участнику общества с ограниченной ответственностью, связанные с уменьшением уставного капитала общества, обложению налогом на доходы физических лиц, если стоимость доли была полностью оплачена участником?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А53-15494/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (27.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (308-ЭС21-7618) уже опубликован и имеется в указателе «Налоги и сборы».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что выплаты участникам хозяйственного общества, связанные с уменьшением уставного капитала общества, произведенные до 01.10.2016 (даты вступления в силу новой редакции ст. 220 НК РФ), освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц, если доли в уставном капитале общества были оплачены участниками и уменьшение уставного капитала не привело к образованию у них экономической выгоды.

Коллегия судей также указала: то обстоятельство, что внесенные в уставный капитал хозяйственного общества земельные участки по окончании строительства обществом многоквартирных домов могли перейти в собственность владельцев помещений, само по себе не свидетельствует о наличии оснований для взимания налога на доходы физических лиц при уменьшении уставного капитала общества и выплате соответствующих сумм в денежной форме его участнику, а также не препятствует уменьшению участником суммы своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением внесенного в уставный капитал имущества.

21 сентября 2021
Договор поставки
«Перцев против Гришанова и Молотовой». Признается ли условие нотариально удостоверенного договора купли-продажи о передаче продавцу денежных средств до удостоверения договора нотариусом и отсутствие претензий по оплате доказательством оплаты?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-309229/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (28.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-8014) уже опубликован и имеется в указателе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что условие нотариально удостоверенного договора купли-продажи об оплате покупателем приобретаемого имущества в полном объеме до удостоверения договора нотариусом имеет силу расписки, не требующей какого-либо дополнительного подтверждения иным документом (иными документами).

20 сентября 2021
Банкротство
«Тандем-Д». Может ли договор продажи имущества в пользу аффилированного покупателя быть признан недействительным на основании ст. 612 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как совершенный по заниженной стоимости, если в процессе эксплуатации имущества выявлены существенные недостатки, повлекшие необходимость компенсации покупателем понесенных арендатором имущества затрат на его ремонт и обслуживание?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А65-3658/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (27.09.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (306-ЭС19-5887) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что при оспаривании договора продажи имущества на основании ст. 612 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об отчуждении имущества по заниженной стоимости в целях вывода из конкурсной массы может свидетельствовать создание организации-покупателя незадолго до совершение оспариваемой сделки, его регистрация по тому же юридическому адресу, что и несостоятельный продавец, подписание договоров от имени покупателя его руководителем, который ранее являлся руководителем продавца; передача покупателем имущества без его эксплуатации в аренду третьему лицу с установлением арендной платы, в несколько раз превышающей стоимость его приобретения; предоставление покупателю длительной рассрочки без обеспечения. Бремя опровержения указанных обстоятельств, в том числе доказывание наличия у имущества таких характеристик (недостатков), которые бы существенно изменяли его стоимость в меньшую сторону, возлагается на покупателя, настаивающего на действительности сделок.

15 сентября 2021
Налоги
«Северсталь». Может ли в целях определения периода применения пониженной ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Саратовской области, инвестором, осуществляющим капитальные вложения в строительство на определенную сумму, достижение этой суммы и начало исчисления льготного периода определяться на момент инвестирования, а не на момент ввода в эксплуатацию основного средства, в создание которого осуществлено инвестирование?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-248146/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (20.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и признала недействительным решение налогового органа. Текст решения (305-ЭС21-11548) уже опубликован и имеется в указателе «Налоги и сборы».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что для целей определения периода применения пониженной ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Саратовской области, инвесторами, осуществляющими капитальные вложения в строительство на определенную сумму, правовое значение имеют завершенные капитальные вложения, которые отражаются в бухгалтерском учете по окончании строительства соответствующих объектов, пригодных к эксплуатации и принятых в связи с этим к учету в качестве основных средств (по счету 01 «Основные средства»), а не затраты инвестора, формирующие незавершенное строительство (по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»), поскольку до ввода объектов основных средств в эксплуатацию отсутствует предмет для применения пониженной ставки налога – облагаемая налогом прибыль от реализации инвестиционного проекта. При этом достижение положительных социально-экономических последствий реализации инвестиционного проекта до момента ввода объектов в эксплуатацию не должно противопоставляться возможности реализации инвестором права на льготу.

Коллегия судей также подчеркнула, что наличие у финансовых органов субъектов Российской Федерации полномочий давать письменные разъяснения по вопросам применения законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах не предполагает дополнение разъясняемых норм новыми условиями их применения, не вытекающими из закона, и не может отменять или ограничивать права налогоплательщиков.
Договор поставки
«ФООД против Детского сада № 23 г. Балаково + 2 аналогичных дела». Может ли положение о закупке в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» быть признано недействительным в части предоставления заказчику права размещать заказ у единственного поставщика по жалобе потенциального участника торгов как ограничивающее доступ к возможности конкурентного размещения заказа?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А57-6792/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (16.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и признала недействительным спорное условие положения о закупке. Текст решения (306-ЭС21-11589) уже опубликован и имеется в указателе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что избрание заказчиком способа закупки, который повлек за собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников, нарушает принципы осуществления закупочной деятельности и положения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В частности, закрепленные заказчиком в положении о закупке условия позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика во всех случаях и при любых потребностях без проведения конкурентных процедур; независимо от наличия конкурентного рынка создают возможность привлечения исполнителя без проведения торгов (конкурса/аукциона).
9 сентября 2021
Банкротство
1. ПКФ Сиблифт
2. Назарян против Тутты

1. «ПКФ Сиблифт».
Вправе ли кредитор, требование которого к должнику основано на кредитном договоре, обратиться с заявлением о признании должника банкротом без предъявления судебного решения о взыскании задолженности, если должником заявлено о ничтожности цепочки сделок, на основании которых право требования приобретено кредитором?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А46-12387/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (15.09.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решение суда апелляционной инстанции. Текст решения (304-ЭС21-5485) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что кредитор, требование которого к должнику основано на кредитном договоре, вправе требовать признания должника банкротом без предъявления судебного решения о взыскании задолженности (абз. 2 п. 2 ст. 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») и в случае, если кредитор не является кредитной организацией (в частности, получил право требования от банка по договору уступки права требования).

Коллегия судей дополнила, что оспаривание должником цепочки сделок, на основании которых требование, вытекающее из кредитного договора, было приобретено кредитором, не являющимся кредитной организацией, не лишает такого кредитора права требовать признания должника банкротом без предъявления судебного решения о взыскании задолженности (особенно в случае подачи должником заявления об оспаривании сделки после возбуждения дела о его банкротстве и исполнении должником обязательств по кредитному договору в пользу банка и правопредшественника кредитора), поскольку доводы о ничтожности сделок могут быть оценены при проверке обоснованности требования кредитора.

2. «Назарян против Тутты». Может ли для целей квалификации задолженности в качестве текущей дата исполнения обязательства быть сопоставлена не с датой возбуждения дела о банкротстве, а с датой введения процедуры наблюдения?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-150774/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (14.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-7053) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что для целей квалификации денежного требования в качестве реестрового и текущего необходимо установить дату возникновения требования и соотнести указанную дату с моментом возбуждения дела о банкротстве должника, а не с датой введения процедуры наблюдения.

2 сентября 2021
Налоги
«Таймырская топливная компания против Таймырстроя». Могут ли с подрядчика, договор с которым заключен по результатам конкурсного отбора, быть взысканы убытки заказчика в размере суммы налога на добавленную стоимость, в возмещении которой налоговым органом было отказано в связи с отсутствием реальных финансово-хозяйственных операций и непроявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А33-3832/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (09.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (302-ЭС21-5294) уже опубликован и имеется в указателе «Налоги и сборы».

Коллегия судей Верховного Суда РФ в первую очередь указала, что применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, допустимо при любом умалении имущественной сферы участника оборота, в том числе выразившемся в увеличении его налогового бремени по обстоятельствам, которые не должны были возникнуть при надлежащем (добросовестном) исполнении обязательств другой стороной договора.

По существу спора Коллегия пришла к выводу, что в случае отказа налогоплательщику в возмещении налога на добавленную стоимость в связи с фактическим исполнением договора не контрагентом налогоплательщика, допустившего нарушение договора в части привлечения к исполнению договора соисполнителей, а третьими лицами, сумма НДС может быть взыскана с такого контрагента как убытки и в случае отказа налогового органа в возмещении НДС, в том числе в связи с непроявлением налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента, если не доказано, что единственной целью заключения договора было необоснованное возмещение НДС (в данном случае договор был фактически исполнен, работы выполнены и оплачены). Непроявление должной осмотрительности может являться основанием для уменьшения судом размера ответственности контрагента, допустившего нарушения при исполнении договора, но не для полного отказа в удовлетворении требований о возмещении убытков.

Коллегия также обратила внимание, что срок исковой давности по требованию о взыскании с контрагента убытков в размере НДС, доначисленного в связи с отсутствием реальных финансово-хозяйственных отношений между контрагентом и его поставщиком (исполнителем) и непроявлением налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе этого контрагента, подлежит исчислению с момента вступления в силу решения налогового органа, отказавшего в возмещении НДС.

1 сентября 2021
Договор подряда
«Предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами Президента РФ против Главзарубежстроя». Может ли предписание Федерального казначейства, содержащее информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства подрядчиком, быть принято в качестве доказательства в споре о взыскании государственным заказчиком с подрядчика после подписания акта о сдаче-приемке работ неосновательного обогащения?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-181659/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (07.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-5987) уже опубликован и имеется в указателе «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что факты нарушения подрядчиком бюджетного законодательства, установленные в рамках последующего финансового (бюджетного) контроля и влияющие на отношения по исполнению государственного контракта, особенно нашедшие оценку в рамках иного судебного разбирательства, подлежат судебной оценке при рассмотрении требования государственного заказчика о взыскании с подрядчика неосновательного обогащения на основе необходимых процессуальных средств, в том числе может быть назначена судебная экспертиза. При этом действия сторон частноправового характера (например, подписание актов о сдаче-приемке работ, соглашений и т.п.) сами по себе не могут нивелировать публично значимые цели и не исключают установление баланса частных и публичных интересов, который не несет для добросовестного подрядчика чрезмерного бремени доказывания.
26 августа 2021
Банкротство
1. Юридическая инвестиционная компания Агор
2. СитиЭнерго
3. Жуков

1. «Юридическая инвестиционная компания Агор». Может ли требование о привлечении контролирующих несостоятельного должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках второго дела о банкротстве быть признано тождественным требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, ранее рассмотренному в предыдущем деле о банкротстве?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А43-41965/2017): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (01.09.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (301-ЭС20-18311) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что возбуждение нового дела о банкротстве должника (при условии прекращения предыдущего дела о банкротстве) не устраняет признака тождественности требования о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, рассмотренного в рамках предыдущего дела, требованию в рамках нового дела, поданному в интересах гражданско-правового сообщества кредиторов (независимо от их персонального состава и от того, кто выступает их представителем – новый или прежний арбитражный управляющий, кто-либо из кредиторов), в том числе при ссылке на иную презумпцию доведения до банкротства, но подтверждающуюся теми же фактами, которые были основанием первого иска о привлечении к субсидиарной ответственности.

2. «СитиЭнерго». Могут ли платежи третьих лиц по договору выкупного лизинга в преддверии банкротства лизингополучателя быть признаны недействительными на основании ст. 613 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», если благодаря спорным платежам объект лизинга поступил в конкурсную массу и был реализован на торгах?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-185154/2017): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (01.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС20-8917) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что совершение платежей по договору выкупного лизинга в преддверии банкротства лизингополучателя само по себе не свидетельствует об оказании лизингодателю предпочтения (ст. 613 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») с учетом наличия у последнего специальных полномочий, позволяющих в отсутствие платежей в любом случае получить удовлетворение своих требований за счет расторжения договора лизинга и оставления предмета лизинга в своей собственности.

Вопрос о действительности лизинговых платежей должен решаться с учетом того, какое управленческое решение на момент его принятия, с точки зрения руководителя должника, интересов иных кредиторов и конкурсной массы, являлось объективно оправданным исходя из ожидаемого финансового результата.

Например, отступление от очередности и совершение лизинговых платежей в целях выкупа оборудования может иметь смысл в ситуации, если при помощи данного оборудования должник впоследствии планирует вести свою производственную деятельность, выйти из кризиса и восстановить платежеспособность. Отсутствует целесообразность в признании платежей недействительными, если оценочная стоимость имущества на момент выкупа (либо сумма впоследствии вырученных на торгах средств) превышала размер платежей, совершенных в период предпочтения, и должник рассчитывал впоследствии реализовать имущество, покрыв названные расходы.

3. «Жуков». Подлежит ли имущество гражданина продаже с сохранением обременения в виде залога, если требование залогодержателя не включено в реестр требований кредиторов?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А68-3921/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (01.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и отказала в продаже имущества с сохранением залогового обременения. Текст решения (310-ЭС21-6469) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Обеспечение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что реализация заложенного имущества в рамках дела о банкротстве гражданина влечет прекращение залога и переход имущества к покупателю свободным от обременений, в связи с чем имущество подлежит продаже без сохранения обременения в виде залога. При этом залоговый кредитор, не заявивший о своих требованиях в деле о банкротстве, утрачивает свои права в отношении такого имущества и не вправе претендовать на получение средств, вырученных в результате его реализации.

Иная позиция, изложенная в п. 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 №58, не подлежит применению, поскольку была высказана до вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ, которым введена возможность банкротства гражданина, в том числе по долгам, не связанным с его предпринимательской деятельностью.
Ответственность за нарушение обязательств
«Кверкус против Башни Федерация». В случае заключения соглашения о продлении срока исполнения обязательства после уже допущенной просрочки может ли условие такого соглашения о применении нового срока исполнения обязательства с уже прошедшей даты препятствовать взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) с этой даты?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-339710/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (02.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-8792) уже опубликован и имеется в указателях «Ответственность за нарушение обязательств» и «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что условие соглашения о продлении срока исполнения обязательства после уже допущенной просрочки о ретроспективном освобождении должника от ответственности за просрочку (с момента просрочки до момента заключения соглашения) не отменяет автоматически возможность применения мер ответственности и требует определения действительной воли сторон (посредством буквального толкования спорного условия или путем сопоставления с иными условиями по правилам ст. 431 ГК РФ).

Коллегия судей также подтвердила, что в случае внесения изменений в договор долевого участия в строительстве по предложению застройщика в связи с невозможностью окончания строительства в установленный срок после истечения такого срока, за период с момента окончания первоначально установленного срока окончания строительства до даты подписания изменений в договор в части такого срока подлежит начислению неустойка.

Договор подряда
1. Строй Консалтинг против Прогресса
2. Уральский институт Урбанистики против Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан


1. «Строй Консалтинг против Прогресса».
Может ли с заказчика быть взыскана стоимость работ, выполненных на объекте культурного наследия, если разрешение и задание на выполнение таких работ не выдавались, отчетная документация не утверждалась, разрешительная и проектная документация на проведение работ по сохранению объекта и акт уполномоченного органа об их приемке отсутствуют?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-335514/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (02.09.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и направила спор на новое апелляционное рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-10486) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что при предъявлении к несостоятельному заказчику требований о взыскании стоимости работ, выполненных на объекте культурного наследия, и заявлении заинтересованным лицом возражений относительно обоснованности требования подлежат оценке представленные подрядчиком копии разрешительной, проектной и отчетной документации (разрешения уполномоченного органа на проведение работ, проекта приспособления объекта культурного наследия к современному использованию, журнала авторского надзора за строительством, актов освидетельствования скрытых работ, лицензий, нарядов-допусков, заключения по состоянию фасада объекта культурного наследия), а также письмо уполномоченного органа, которым подтверждена выдача разрешения на проведение работ и нахождение проектной документации на ведомственном хранении.

2. «Уральский институт Урбанистики против Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Может неустойка быть рассчитана судом исходя из стоимости этапа работ, выполненного с нарушением срока (другие этапы были выполнены и оплачены в срок), если по условиям договора неустойка рассчитывается исходя из всей цены договора?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А07-22417/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (02.09.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (309-ЭС20-24330) уже опубликован и имеется в указателях «Ответственность за нарушение обязательств» и «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что суд не вправе отступить от согласованного сторонами договора подряда, предусматривающего поэтапное выполнение и оплату работ, условия о расчете неустойки за просрочку исполнения исходя из всей цены договора и рассчитать неустойку из стоимости отдельного этапа, на котором допущено нарушение, если спорное условие подлежало применению к обеим сторонам договора, которые при его заключении действовали добровольно и не были связаны какими-либо ограничениями либо императивными требованиями; при этом отсутствуют доказательства, что порядок расчета неустойки входит в противоречие с явно выраженным законодательным запретом, нарушает существо законодательного регулирования отношений по договору подряда либо особо значимые охраняемые законом интересы, приводит к грубому нарушению баланса интересов сторон или нарушению установленных законом пределов свободы договора.

Коллегия судей также подчеркнула, что при решении вопроса о снижении размера взыскиваемой неустойки на основании ст. 333 ГК РФ суд должен учитывать принцип добросовестности участников гражданского оборота; проверять равнозначность условий договора в части ответственности сторон в случае нарушения ими обязательств; выяснять, является ли сумма неустойки, заявленной к взысканию, несоразмерной последствиям нарушения обязательства, а также наличие факта ненадлежащего исполнения обязательства по вине обеих сторон.

При этом зачет сумм неустойки не препятствует стороне договора при предъявлении требования о взыскании оставшейся суммы неустойки ставить вопрос о применении правил ст. 333 ГК РФ к зачтенной неустойке, в связи с чем судом может быть осуществлен пересмотр размера зачтенного требования по правилам об уменьшении неустойки, заявленной ко взысканию по иску.
23 августа 2021
Банкротство
1. Росляк
2. Егоров
3. Лаптев

1. «Росляк».
Имеет ли значение факт вступления в силу решения суда о взыскании с гражданина задолженности после совершения им подозрительной сделки со своим имуществом при решении вопроса о платежеспособности гражданина на момент совершения этой сделки?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-47389/2017): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (30.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и признала сделки недействительными. Текст решения (305-ЭС19-13080) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что вступление в силу решения суда о взыскании с гражданина убытков после совершения им сделки, оспариваемой на основании ст. 61<sup>2</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не свидетельствует об отсутствии у гражданина цели причинения вреда кредиторам, поскольку датой возникновения обязательства по возмещению вреда признается дата его причинения, а не дата вступления в силу решения суда, подтверждающего факт причинения вреда и ответственность гражданина.

2. «Егоров». Может ли в признании недействительной цепочки сделок по отчуждению жилого помещения несостоятельного гражданина быть отказано со ссылкой на статус жилого помещения как единственного пригодного для проживания, если на момент совершения сделки оно таковым не являлось?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А56-7844/2017): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (30.08.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (307-ЭС21-8025) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что в признании недействительной цепочки сделок по отчуждению жилого помещения несостоятельного гражданина в пользу его супруга (бывшего супруга) не может быть отказано со ссылкой на статус помещения как единственного пригодного для проживания должника и членов его семьи, если на момент отчуждения помещения должник не проживал и не планировал проживать в нем, никогда не был зарегистрирован в нем по месту жительства; жилое помещение приобрело исполнительский иммунитет в результате недобросовестных действий должника и его супруга (последовательная реализация иных помещений без направления вырученных средств на расчеты с кредиторами и приобретения иного жилья, регистрация членов семьи в спорном помещении по месту жительства в преддверии банкротства должника, его отчуждение номинальному собственнику с сохранением членами семьи должника права проживания и последующая продажа супруг должник по той же цене); создание действиями должника ситуации отсутствия у него какого-либо жилого помещения, защищенного от обращения взыскания.

3. «Лаптев». Может ли из конкурсной массы несостоятельного гражданина быть исключено роскошное жилое помещение как единственное пригодное для проживания, если в деле о банкротстве признана недействительной сделка по отчуждению бывшему супругу иного помещения, расположенного в иностранном государстве, в котором бывший супруг фактически проживает совместно с общими детьми?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А60-14265/2017): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Позиция не определена.

Коллегия судей прекратила производство по кассационным жалобам в связи с отменой постановления суда апелляционной инстанции по новым обстоятельствам и направила спор на новое апелляционное рассмотрение.

Судья Верховного Суда РФ признал доводы конкурсного кредитора и финансового управляющего заслуживающими внимания. По мнению последних, площадь занимаемого несостоятельным гражданином жилого помещения, в котором помимо него никто не проживает (бывший супруг совместно с детьми проживает за рубежом), явно не соответствует принципу разумности, а само жилое помещение относится к категории роскоши. Указывают, что на собрании кредиторами определены параметры предоставляемого гражданину замещающего жилья; решения собрания в данной части признаны законными. Обращают внимание на Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П, допускающее обращение взыскания на единственное жилье гражданина-должника.


19 августа 2021
Банкротство
1. Механизатор
2. Банк Советский + 1 аналогичное дело

1. «Механизатор».
Могут ли денежные средства, перечисленные третьим лицом в счет погашения задолженности несостоятельного должника перед налоговым органом с нарушением установленного судом срока, быть зачтены в счет исполнения повторно поданного заявления третьего лица о намерении погасить требования налогового органа к должнику?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция (А19-27158/2018): Нет.
Кассационная инстанция: -.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (26.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (302-ЭС21-4744) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что перечисление третьим лицом денежных средств в счет погашения задолженности несостоятельного должника перед налоговым органом ранее срока, указанного в определении суда об удовлетворении заявления такого лица о намерении погасить задолженность (в частности, в случае повторной подачи такого заявления), не препятствует признанию требований налогового органа погашенными при условии соответствия осуществленного погашения определению об удовлетворении заявления о намерении.

2. «Банк Советский + 1 аналогичное дело».
Могут ли с члена кредитного комитета несостоятельного банка быть взысканы убытки, связанные с выдачей заведомо невозвратного кредита, если при выдаче кредита были проведены необходимые проверочные мероприятия, но впоследствии член кредитного комитета привлечен к уголовной ответственности за хищение денежных средств банка путем выдачи кредита заемщику?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А56-94386/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (26.08.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и направила спор на новое апелляционное рассмотрение. Текст решения (307-ЭС19-18598) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что приговор, которым член кредитного комитета несостоятельного банка признан виновным в хищении денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, вынесенный после оглашения судом первой инстанции резолютивной части решения по спору о взыскании с члена кредитного комитета убытков в пользу банка, причиненных выдачей заведомо невозвратных кредитов, но вступивший в силу на момент рассмотрения спора в суде апелляционной инстанции, подлежит учету судом во избежание создания ситуации правовой неопределенности.
Договор подряда
«РК Строй против Мосжилстроя». Может ли при осуществлении судом зачета встречных требований по расторгнутому договору подряда размер неотработанного аванса быть определен с учетом налога на добавленную стоимость, а стоимость выполненных работ – без учета НДС?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-17687/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (26.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-10740) уже опубликован и имеется в указателе «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что при определении сальдо встречных предоставлений по договору строительного подряда, стоимость работ по которому включает налог на добавленную стоимость, установленная по результатам экспертизы стоимость фактически выполненных работ не может быть рассчитана без учета НДС.

Коллегия судей также указала, что в случае заявления подрядчиком иска о взыскании стоимости выполненных работ, результат которых оформлен односторонним актом (п. 4 ст. 753 ГК РФ), и невозможности подтверждения выполнения предварительных работ по результатам судебной экспертизы суд должен дать оценку доводам подрядчика о том, что производство работ, выполнение которых подтверждено экспертом, невозможно в отсутствие предварительных работ, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса; в проектной документации и локальных сметах содержатся указания относительно производства вспомогательных работ, при их выполнении под контролем заказчика велся журнал производства работ, составлялись акты освидетельствования скрытых работ.

18 августа 2021
Налоги
«Банк ВТБ + 1 аналогичное дело». Обязывает ли банк решение налогового органа о приостановлении операций по счету физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, приостановить операции по счету, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А52-1072/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (23.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и признала недействительным решение о привлечении банка к ответственности за налоговое правонарушение. Текст решения (307-ЭС21-6593) уже опубликован и имеется в указателе «Налоги и сборы».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что внесудебное взыскание задолженности по налогам, сборам, страховым взносам (ст. 46 НК РФ), а также приостановление операций по банковскому счету (ст. 76 НК РФ) в отношении счетов, открытых гражданином - индивидуальным предпринимателем в кредитной организации не в связи с ведением предпринимательской деятельности и не предназначенных для осуществления расчетов с контрагентами, недопустимо. При этом отсутствие на счете гражданина, открытом для ведения предпринимательской деятельности, денежных средств в объеме, достаточном для погашения налоговой задолженности (в том числе, если выручка от предпринимательской деятельности фактически зачислена на текущий счет гражданина вместо его расчетного счета как индивидуального предпринимателя), не является основанием для обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете гражданина, открытом для удовлетворения личных нужд, но позволяет налоговому органу перейти к обращению взыскания на имущество гражданина в порядке исполнительного производства, требовать взыскания задолженности в судебном порядке.

Коллегия судей обратила внимание, что операции по счету, не связанному с осуществлением гражданином предпринимательской деятельности, не могут быть приостановлены банком на основании решения налогового органа о взыскании налоговой задолженности индивидуального предпринимателя.



16 августа 2021
Банкротство
1. Филоненко
2. Тарасова
3. Комплект КС
4. Барышева

1. «Филоненко».
Имеет ли залоговый кредитор преимущественное право на получение мораторных процентов за счет выручки от реализации заложенного имущества до погашения требований кредиторов, включенных в реестр, если размер задолженности перед залоговым кредитором (включая мораторные проценты) не превышает 80 % выручки?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (Ф03-6133/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (23.08.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций. Текст решения (303-ЭС20-10154) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Обеспечение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что мораторные проценты по требованию залогового кредитора подлежат удовлетворению (в том числе и в случае, если долг перед залоговым кредитором вместе с мораторными процентами не превышает 80% выручки от реализации заложенного имущества) только после погашения требований всех кредиторов, включенных в реестр, преимущественно перед удовлетворением необеспеченных требований кредиторов по мораторным процентам.

При этом Коллегия судей согласилась с выводом суда кассационной инстанции о том, что при банкротстве проценты за пользование займом (кредитом) включаются в сумму основного долга, поэтому мораторные проценты подлежат начислению на всю сумму долга, включая проценты за пользование займом (кредитом).

2. «Тарасова». Могут ли предусмотренные кредитным договором проценты и неустойка за период с момента включения требований банка в реестр в рамках первого дела о банкротстве по дату прекращения производства по делу быть включены в реестр требований кредиторов в рамках второго дела о банкротстве без учета действовавшего в спорный период моратория на начисление финансовых санкций?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-22345/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (23.08.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и направила спор на новое апелляционное рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-5418) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что сумма процентов и неустойки в размере, предусмотренном кредитным договором, за период с даты введения процедуры банкротства в рамках первого дела о банкротстве должника по дату прекращения производства по первому делу в связи с погашением требований кредиторов (то есть за период действия моратория) не подлежит включению в реестр требований кредиторов в рамках второго дела о банкротстве должника и не может учитываться при определении наличия у должника признаков банкротства.

3. «Комплект КС». Могут ли в объем субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника, не исполнившего обязанность обратиться с заявлением о признании должника банкротом, быть включена задолженность перед кредиторами, возникшая до объективного банкротства должника, но взысканная после истечения месячного срока на подачу соответствующего заявления?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-6179/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (23.08.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (305-ЭС21-7572) уже опубликован и имеется в указателях «Корпоративные отношения» и «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что при определении объема субсидиарной ответственности контролирующего должника лица, не исполнившего обязанность обратиться с заявлением о признании должника банкротом, суду следует попредметно проанализировать положенные в основание требований к должнику сделки с учетом того, что срок исполнения денежного обязательства не всегда совпадает с датой возникновения самого обязательства, и с учетом этого определить, относится ли возникновение требования к периоду с момента истечения срока на подачу заявления до даты возбуждения дела о банкротстве.

4. «Барышева». Могут ли финансовому управляющему быть установлены проценты по вознаграждению в связи с исполнением несостоятельным гражданином плана реструктуризации долгов, если управляющий не принимал активного участия в исполнении плана реструктуризации (сделки не оспаривались, имущество не реализовывалось), а погашение требований кредиторов обусловлено действиями самого гражданина, изыскавшего средства для их удовлетворения?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А41-36090/2017): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (23.08.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций. Текст решения (305-ЭС21-9813) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ в первую очередь указала, что финансовый управляющий обязан принимать разумные и экономически обоснованные решения в интересах несостоятельного гражданина и его кредиторов; не противодействовать стремлению гражданина к последовательному выходу из сложившейся кризисной ситуации; способствовать примирению сторон, возможному введению реабилитационной процедуры банкротства и освобождению гражданина от долгового бремени; оказывать активное содействие при разработке, утверждении и исполнении экономически обоснованного плана реструктуризации долгов с обеспечением справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и правами гражданина.

Коллегия судей пришла к выводу, что финансовому управляющему не могут быть установлены проценты по вознаграждению в связи с исполнением гражданином-должником плана реструктуризации долгов, если гражданином представлены доказательства, что управляющий не внес сколько-нибудь существенного вклада в достижение целей реабилитационной процедуры банкротства и препятствовал выработке экономически обоснованного плана реструктуризации (в частности, несмотря на наличие в его распоряжении полной информации об имущественном состоянии гражданина управляющий пришел к явно ошибочному выводу о том, что восстановление платежеспособности невозможно, и совместно с единственным конкурсным кредитором возражал против утверждения судом представленного гражданином плана реструктуризации, а в дальнейшем пассивно ожидал выполнения гражданином плана и окончания расчетов с кредитором).

12 августа 2021
Банкротство
1. ФАРМ-ЛОГИСТИК
2. Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения Сосенское
3. Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения Сосенское

1. «ФАРМ-ЛОГИСТИК».
Может ли дополнительное соглашение к договору аренды, которым изменена валюта договора (доллары США на рубли), быть признано недействительным в деле о банкротстве арендатора как повлекшее значительное увеличение арендной платы, если сравнивать рублевый эквивалент на момент заключения договора и на момент заключения дополнительного соглашения?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-216122/2016): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (19.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и отказала в признании сделки недействительной. Текст решения (305-ЭС18-19395) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что дополнительное соглашение к договору аренды, которым изменена валюта долга (доллары США на рубли), не может быть признано недействительным на основании ст. 612 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как повлекшее значительное увеличение арендной платы (при сравнении валюты платежа в рублях на момент заключения договора и на момент заключения дополнительного соглашения), если в отсутствие соглашения с учетом падения курса рубля размер арендной платы (в валюте платежа) был бы выше.

2. «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения Сосенское». Может ли бывший руководитель несостоятельного должника быть привлечен к субсидиарной ответственности за непередачу документации арбитражному управляющему и совершение убыточных сделок, если последующий руководитель и арбитражный управляющий уклонились от получения документации должника, в том числе по спорным сделкам?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-240402/2016): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (19.08.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-4666) уже опубликован и имеется в указателях «Корпоративные отношения» и «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что восстановление бывшим руководителем несостоятельного должника не переданной ему предыдущим руководителем документации и последующая передача документации сменившему его руководителю исключает возможность возложения на бывшего и предыдущего руководителей должника субсидиарной ответственности по обязательствам должника за непередачу документации, так как негативные последствия от таких действий (бездействия) устранены до возбуждения дела о банкротстве.

3. «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения Сосенское». Может ли срок на обращение руководителя несостоятельной управляющей организации с заявлением о ее банкротстве исчисляться с момента возникновения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, которая составляла менее 1 % стоимости активов должника и не истребовалась кредитором, притом что руководителю не была передана первичная документация по указанной задолженности?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-240402/2016): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (19.08.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-4666) уже опубликован и имеется в указателях «Корпоративные отношения» и «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что неоплата конкретного долга отдельному кредитору сама по себе не свидетельствует об объективном банкротстве должника и не может рассматриваться как безусловное доказательство, подтверждающее необходимость обращения руководителя должника в суд с заявлением о банкротстве (при решении вопроса о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности за неподачу такого заявления).

Коллегия судей обратила внимание, что при определении вины бывшего руководителя несостоятельного предприятия жилищно-коммунального хозяйства в доведении последнего до банкротства необходимо учитывать специфику правового статуса предприятия, а именно:

- наличие значительной дебиторской задолженности граждан и иных потребителей, не позволяющей предприятию надлежащим образом погашать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и бюджетом, обладающей низкой степенью ликвидности, что делает мероприятия по ее истребованию малоэффективными, а деятельность предприятия в отсутствие субсидирования – заведомо убыточной;

- более высокая степень участия собственника имущества в деятельности предприятия (по сравнению с корпорациями), в связи с чем извещение руководителем собственника имущества о возникших финансовых затруднениях и отсутствие встречного указания на необходимость подачи заявления о банкротстве может расцениваться как обстоятельство, свидетельствующее о наличии у последнего намерения оказать содействие в преодолении кризисной ситуации, что исключает ответственность руководителя (действовавшего в соответствии с антикризисным планом) как лица, добросовестно полагавшегося на подобное поведение собственника имущества предприятия.

Коллегия судей указала, что при решении вопроса о привлечении бывшего руководителя несостоятельного предприятия к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия в связи с несвоевременной подачей заявления о банкротстве при наличии задолженности перед конкретным кредитором подлежат оценке доводы бывшего руководителя о том, что невозможность исполнения предприятием обязательств перед кредитором обусловлена непередачей ему первичных документов, подтверждающих период и размер долга, в то время как сам кредитор с требованием к предприятию не обращался; продолжение исполнения предприятием налоговых обязательств; проведение аудиторской проверки и разработка по ее результатам плана выхода предприятия из кризиса; информирование собственника имущества предприятия о тяжелом финансовом положении и необходимости принятия управленческих решений относительно дальнейшей хозяйственной деятельности предприятия, об оказании содействия в восстановлении бухгалтерской и иной документации предприятия ввиду ее непередачи предыдущим руководителем.

Обеспечение обязательств
«Банк Траст против Уфимского тепловозоремонтного завода». Может ли договор ипотеки, не содержащий условий об обязанностях нового собственника (залогодержателя или покупателя) по сохранению объекта культурного наследия, быть признан недействительным как противоречащий требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия (ст. 168 ГК РФ), если охранные обязательства в отношении большей части заложенного имущества не оформлены?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-53998/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (19.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-5471) уже опубликован и имеется в указателе «Обеспечение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что неуказание в договоре ипотеки объекта культурного наследия на обременение потенциального покупателя обязанностью исполнять условия охранного обязательства не влечет ничтожность договора, поскольку юридическим фактом, на основании которого происходит передача права собственности на предмет ипотеки, является не сам договор, а обращение взыскания на предмет ипотеки, в ходе которого и должна устанавливаться обязанность приобретателя исполнять охранное обязательство (путем указания на нее в решении суда об обращении взыскания, включения соответствующих положений в условия торгов либо соглашение об отчуждении имущества).

11 августа 2021
Банкротство
«Транс + 1 аналогичное дело». Обязан ли орган внутренних дел снять ограничения в виде запрета на осуществление регистрационных действий в отношении транспортных средств несостоятельного должника в связи с его банкротством (в силу закона), если такой арест наложен судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А63-6015/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (17.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и отказала в признании бездействия органа внутренних дел незаконным. Текст решения (308-ЭС21-5600) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что положения ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым после признания должника банкротом снимаются ранее наложенные аресты на его имущество и иные ограничения распоряжения им, не могут быть истолкованы таким образом, что решение суда об открытии конкурсного производства само по себе является актом, отменяющим ранее наложенные аресты либо влекущим признание их отсутствующими, и должны применяться во взаимосвязи с требованиями применимого отраслевого законодательства к порядку снятия арестов и ограничений.

Коллегия судей пришла к выводу, что действующее законодательство не устанавливает полномочий органа внутренних дел в случае получения решения суда о признании должника банкротом самостоятельно принимать решение о снятии запрета на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств должника либо отменять постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на транспортные средства в рамках исполнительного производства.

5 августа 2021
Банкротство
«Юнити Траст». Может ли в реестр требований кредиторов несостоятельной финансовой организации быть включено требование физического лица в размере стоимости принадлежащих ему ценных бумаг, подтвержденное депозитарным договором, договором о брокерском обслуживании, отчетами по сделкам и операциям с ценными бумагами и справками о доходах?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-127722/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (12.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-5898) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что требование физического лица (клиента) к несостоятельному профессиональному участнику рынка ценных бумаг в размере стоимости принадлежащих клиенту ценных бумаг не может быть рассмотрено до определения специальной процедуры банкротства, подлежащей применению к должнику. При этом клиенту, предоставившему документы, которые у него объективно могли быть в наличии (в частности, депозитарный договор, договор о брокерском обслуживании, отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, справки о доходах), не может быть отказано во включении требования в реестр только на том основании, что иная информация была скрыта должником, а арбитражный управляющий уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей по рассмотрению вопроса о переходе к специальной процедуре банкротстве, формированию реестра клиентов, анализу сделок должника с ценными бумагами клиентов и их оспариванию.

4 августа 2021
Договор подряда
«Дирекция государственных закупок против УФАС по Краснодарскому краю и др.». Может ли быть отказано в допуске к торгам участнику, представившему в подтверждение наличия опыта выполнения аналогичных предмету торгов работ контракт без всех имеющихся к нему приложений (в частности, без проектной документации и календарного плана производства работ), если на необходимость представления всех приложений к договору в аукционной документации не указано?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А32-11970/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (06.08.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решение суда апелляционной инстанций. Текст решения (308-ЭС21-4887) уже опубликован и имеется в указателе «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что представление участником торгов в подтверждение наличия опыта выполнения аналогичных предмету торгов работ копии ранее исполненного контракта (договора) без приложений к нему (в частности, проектной документации, календарного плана производства работ) не свидетельствует об отсутствии у участника торгов требуемого опыта и не может являться формальным основанием для отказа в допуске к участию в торгах (в отсутствие в конкурсной документации требования о предоставлении указанных приложений).

Договор поставки
«Системный оператор Единой энергетической системы против УФАС по городу Москве». Может ли порядок оценки заявок на участие в конкурсе, проводимом в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по ценовому критерию быть предметом рассмотрения контрольного органа в сфере закупок по заявлению участника конкурса как нарушающий принцип целевого и экономически эффективного расходования?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-303652/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (09.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и признала решение и предписание контрольного органа недействительными. Текст решения (305-ЭС21-5801) уже опубликован и имеется в указателях «Антимонопольное регулирование» и «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что целесообразность включения в документацию о закупке, проводимой в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требований к участникам и критериев оценки поступающих от участников предложений не может выступать в качестве самостоятельного предмета оценки антимонопольного органа.

Коллегия судей также подчеркнула, что установление заказчиком особого порядка расчета баллов по критерию «цена договора» в целях предотвращения демпинга не противоречит требованиям Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в той мере, в какой позволяет сократить разрыв между участниками, предложившими заниженную цену, и участниками, предложившими цену в пределах допустимого процента снижения; обеспечивает выявление наиболее выгодного предложения и при этом позволяет избежать существенных убытков, связанных с неисполнением (некачественным исполнением) победителем своих обязательств по договору. При оспаривании указанного порядка антимонопольным органом должны быть представлены доказательства того, что применение условий закупочной документации приводит к существенному увеличению издержек заказчика в сравнении с показателями его собственной деятельности, условиями обращения соответствующих товаров на рынке, в отсутствие к тому разумного оправдания.

Коллегия судей обратила внимание, что хозяйствующий субъект, не подавший заявку на участие в закупке, проводимой в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не вправе обратиться в антимонопольный орган с жалобой на нарушение антимонопольного законодательства при ее проведении, если им не представлены доказательства реальности своих намерений по участию в закупке, способности выполнения работ, являющихся объектом закупки, а также соответствия иным критериям документации о закупке (то есть отсутствуют основания полагать, что хозяйствующий субъект не стал победителем закупки вследствие угрозы применения к нему оспариваемых положений документации о закупке).

3 августа 2021
Обеспечение обязательств
«Проектно-конструкторское бюро Вектор против Частного охранного предприятия Кольчуга». Могут ли при реализации предмета залога путем его передачи в собственность залогодержателю с залогодателя, передавшего предмет залога несвоевременно и в неудовлетворительном состоянии, быть взысканы убытки в размере разницы между залоговой стоимостью имущества и ценой его последующей реализации залогодержателем?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А78-10606/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (10.08.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций. Текст решения (302-ЭС21-4332) уже опубликован и имеется в указателях «Обеспечение обязательств» и «Ответственность за нарушение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что в случае реализации предмета залога путем передачи его в собственность залогодержателю с залогодателя, в течение длительного времени препятствовавшего такой передаче и ухудшившего техническое состояние предмета залога, могут быть взысканы убытки в размере разницы между залоговой стоимостью имущества и ценой его последующей реализации залогодержателем.

Коллегия судей также указала, что прекращение договора залога передачей предмета залога не препятствует взысканию с залогодателя, который не является должником по основному обязательству и во владении и пользовании которого находился предмет залога, убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств в период действия договора, о наличии которых залогодержатель узнал лишь после предоставления ему предмета залога.

2 августа 2021
Договор поставки
«Теплосервис против Управляющей компании Чистота и Порядок». Может ли объем поставленной в многоквартирный жилой дом тепловой энергии в отсутствие общедомового прибора учета определяться по договорной тепловой нагрузке?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А41-25005/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (04.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-9404) уже опубликован и имеется в указателе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что в отсутствие общедомовых приборов учета потребленной многоквартирным домом тепловой энергии расчет потребленной энергии по договору, заключенному с управляющей компанией, не может осуществляться по договорной нагрузке, поскольку в случае, когда подача абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии осуществляется в целях оказания соответствующих коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, эти отношения подпадают под действие жилищного законодательства.
29 июля 2021
Банкротство
«АльянсСтрой». Обязан ли регистрирующий орган по запросу арбитражного управляющего предоставить копии договоров, на основании которых зарегистрирован переход права собственности на имущество, принадлежавшее должнику до возбуждения дела о банкротстве, в пользу третьих лиц?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А56-106643/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (03.08.2021).

Коллегия судей отменила решение суда кассационной инстанции и оставила в силе решения судов первой и апелляционной инстанций. Текст решения (307-ЭС21-1939) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что арбитражному управляющему предоставлено право на бесплатное получение информации о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о правах должника в отношении объектов недвижимости, а также сведений в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, как в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих должнику в настоящее время, так и в отношении ранее принадлежавших ему объектов недвижимости.

Договор подряда
«ДЕ ВЕРЕ ГРУПП против Центра развития предпринимательства ЮЗАО города Москвы». Вправе ли участник долевого строительства, нарушивший обязательство по внесению периодических платежей и заявивший об одностороннем отказе от договора, потребовать возврата уплаченных денежных средств, если срок передачи объекта участнику строительства договором не установлен, но застройщиком существенно нарушен плановый срок окончания строительства?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-191535/2017): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (05.08.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС19-13940) уже опубликован и имеется в указателе «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что участник долевого строительства, нарушивший встречное обязательство по внесению периодических платежей и направивший застройщику после получения от него предупреждения об оплате долга уведомление об одностороннем отказе от договора долевого участия, не лишается права требовать от застройщика возврата уплаченных денежных средств в связи с нарушением последним срока передачи объекта долевого строительства.
21 июля 2021
Договор подряда
«Колония-поселение № 10 с особыми условиями хозяйственной деятельности против Громовой». Может ли заказчик по государственному (муниципальному) контракту в случае расторжения контракта в связи с неисполнением обязательства исполнителем требовать одновременно как пени за просрочку исполнения обязательства, так и штраф за неисполнение (ненадлежащее исполнение), установленный контрактом за любое нарушение помимо просрочки исполнения?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А19-7006/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (22.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения в части отказа во взыскании штрафа и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (302-ЭС21-7074) уже опубликован и имеется в указателе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что в случае неисполнения поставщиком по государственному (муниципальному) контракту обязательств по поставке товара в установленный срок и расторжения заказчиком договора последний вправе требовать одновременно как неустойку (ч. 6 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд») до момента его расторжения заказчиком, так и штраф за неисполнение (надлежащее исполнение) контракта (ч. 8 ст. 34 указанного закона).

19 июля 2021
Банкротство
1. Балыков
2. Османов

1. «Балыков».
Может ли из конкурсной массы несостоятельного гражданина быть исключен жилой дом, построенный задолго до банкротства гражданина, но право собственности на который зарегистрировано после возбуждения дела о банкротстве, если у гражданина отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение и до регистрации по месту жительства в спорном жилом доме гражданин был зарегистрирован в жилом помещении родственника?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (Ф03-5967/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (26.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (303-ЭС20-18761) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что при отсутствии в действиях несостоятельного гражданина признаков злоупотребления правом при решении вопроса о включении в конкурсную массу единственного пригодного для проживания гражданина жилого помещения (ограничении исполнительского иммунитета путем предоставления замещающего жилья) суду следует:

- обязать финансового управляющего созвать и провести собрание кредиторов по вопросу о предоставлении замещающего жилья;

- установить рыночную стоимость жилого помещения, действительную стоимость замещающего жилья, издержки по продаже жилого помещения и покупке замещающего жилья;

- исчислить сальдо – сумму, на которую пополнится конкурсная масса в результате замены жилого помещения, имея ввиду, что реальная цена сделок купли-продажи может отклоняться от рыночной цены, определенной в ходе предварительной оценки, в частности вследствие погрешностей расчета;

- проверить, не будет ли сальдо малозначительным, вследствие чего продажа жилого помещения выполнит исключительно карательную функцию, не являясь эффективным способом погашения требований кредиторов.

Если обязательство несостоятельного гражданина перед мажоритарным конкурсным кредитором возникло из договора поручительства, подлежат проверке доводы гражданина о наличии у основного должника активов, достаточных для погашения задолженности перед таким кредитором. В случае, если имущество основного должника реализуется и есть объективные основания полагать, что выручки от его продажи может хватить для удовлетворения требований кредитора, суд, разрешающий дело о банкротстве гражданина-поручителя, по ходатайству заинтересованного лица при утверждении порядка обращения взыскания на жилое помещение может определить очередность обращения взыскания, установив, что жилое помещение подлежит реализации лишь при недостаточности имущества основного должника для проведения расчетов с кредитором.

2. «Османов». Может ли требование займодавца – физического лица быть понижено в очередности при включении в реестр требований кредиторов несостоятельного гражданина, если заем предоставлен в том числе за счет денежных средств, перечисленных займодавцу близким родственником, являющимся совместно с должником участником хозяйственного общества?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-301015/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (26.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-4424) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Заем, кредит и факторинг».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что положения п. 3.1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (Президиум Верховного Суда РФ от 29.01.2020), о понижении очередности удовлетворения требования в связи с нарушением обязанности по публичному информированию третьих лиц об имущественном кризисе должника не применяются в деле о банкротстве физических лиц.

Коллегия судей также указала: то обстоятельство, что источником выдачи несостоятельному гражданину займа послужили дивиденды, полученные займодавцем от подконтрольного хозяйственного общества, и денежные средства, перечисленные родственником, являющимся совместно с заемщиком участником иного хозяйственного общества (доля заемщика в уставном капитале недостаточна для вывода о наличии группы лиц), не подтверждает аффилированность заемщика и займодавца и не является достаточным основанием для вывода о мнимости заемных отношений, фактическом получении займодавцем встречного предоставления за выданный заем либо о наличии скрываемого от суда соглашения, которым заемщик и займодавец особым образом урегулировали последствия предоставления займа, компенсационная природа которого не предполагает реализацию займодавцем прав кредитора.

Заем, кредит и факторинг
«Тройка-Д Банк против АСТРА». Может ли обязательство по возврату кредита быть досрочно прекращено зачетом встречного требования заемщика, основанного на собственном векселе банка, если банк не выразил несогласия против намерения заемщика погасить кредит зачетом и в то же время не предпринял действий к получению оригинала векселя?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-170105/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (26.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-6412) уже опубликован и имеется в указателе «Ценные бумаги».


Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что о сознательных действиях векселедержателя в ущерб имущественным интересам несостоятельного векселедателя и его кредиторов может, наряду с прочими обстоятельствами получения векселя, свидетельствовать недоказанность оснований возникновения вексельного обязательства (в том числе в результате пассивной позиции векселедержателя по доказыванию).
15 июля 2021
Банкротство
«Быков». Может ли имущество, являющееся предметом расторгнутого договора купли-продажи и находящееся на ответственном хранении покупателя, быть истребовано в конкурсную массу несостоятельного продавца в случае включения требования о взыскании покупной цены в реестр требований кредиторов?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А56-154235/2018): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (22.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (307-ЭС21-5824) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что в случае банкротства продавца некачественной вещи и невозможности последовательного исполнения реверсивных обязательств, вытекающих из расторжения договора купли-продажи, баланс интересов несостоятельного продавца и покупателя вещи, требование которого о взыскании покупной цены включено в реестр требований кредиторов, может быть соблюден посредством предоставления покупателю возможности определить дальнейшую судьбу вещи: оставить ее за собой (с уменьшением размера реестровых требований на стоимость вещи) либо передать в конкурсную массу (с переходом права собственности к продавцу и установлением залогового статуса требования покупателя в отношении переданной вещи). При этом судебное понуждение покупателя к передаче вещи в конкурсную массу продавца против его воли как собственника и без достаточных гарантий ему как кредитору незаконно и необоснованно.
14 июля 2021
Договор подряда
«Аконит против Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России». Могут ли с заказчика быть взысканы убытки в размере стоимости собственных материалов подрядчика, израсходованных на выполнение работ, если ранее подрядчику было отказано в компенсации указанных материалов в натуре в связи с неподтверждением технической невозможности использования материалов, фактически имеющихся у заказчика?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-344090/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (20.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС21-4544) уже опубликован и имеется в указателе «Договор подряда».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что требование о взыскании с государственного (муниципального) заказчика убытков в размере стоимости собственных материалов подрядчика, израсходованных на выполнение работ в отсутствие предусмотренного контрактом подтверждения невозможности использования материалов, фактически имеющихся у заказчика, признается надлежащим способом защиты, если подрядчик действовал не на свой страх и риск, а был вынужден приступить к выполнению работ с использованием собственного сырья под угрозой привлечения к ответственности, при этом в рамках иного спора подрядчику отказано в истребовании у заказчика аналогичных материалов в натуре.
8 июля 2021
Банкротство
1. РЭМ
2. Волгомост
3. Гавырин
4. Икаев


1. «РЭМ».
Подлежит ли применению трехмесячный срок на обращение с заявлением о взыскании процентов по вознаграждению арбитражного управляющего к требованию о пропорциональном распределении ранее установленных процентов между арбитражными управляющими?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А40-195336/2015): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (15.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС19-21725) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что к требованию арбитражного управляющего о пропорциональном распределении ранее установленных судебным актом процентов по вознаграждению между арбитражными управляющими, последовательно осуществлявшими полномочия в деле о банкротстве должника (фактически – требованию о взыскании с другого управляющего неосновательного обогащения в виде удерживаемой суммы процентов), не подлежат применению нормы о сроках разрешения вопроса о возмещении судебных расходов.

2. «Волгомост». Может ли перечисление несостоятельным подрядчиком, находящимся в процедуре наблюдения, субподрядчику денежных средств, полученных в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта, быть признано совершенным с нарушением очередности погашения текущих платежей, если основная недоимка по обязательным платежам не связана с исполнением контракта?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А57-3954/2015): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (15.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (306-ЭС19-13670) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что если основная деятельность должника в процедуре наблюдения связана с исполнением государственного (муниципального) контракта, в затратную часть которого включены все налоги и финансирование по которому получено должником в полном объеме, при решении вопроса о нарушении очередности погашения текущих платежей в связи с перечислением большей части полученных в ходе исполнения контракта денежных средств субподрядчику и неуплатой текущих налоговых платежей (как второй, так и последующих очередей), суд должен определить состав текущих обязательств должника, очередность их удовлетворения (в том числе календарную) и установить причину неплатежей, разрешив вопросы о добросовестности и разумности действий арбитражного управляющего и руководителя должника, а также установить наличие (отсутствие) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости отступления от предусмотренной законом очередности при расчете с текущими кредиторами.

При этом предусмотренный бюджетным законодательством порядок распределения денежных средств, поступивших на лицевой счет должника, не может исключать судебный контроль над процедурой расходования денежных средств руководителем должника или арбитражным управляющим и соблюдением очередности погашения текущих обязательств.

3. «Гавырин». Может ли срок на включение регрессного требования гаранта, исполнившего обязательство перед бенефициаром принудительно на основании решения суда, в реестр требований кредиторов несостоятельного принципала (его поручителя) исчисляться с момента выплаты по гарантии?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А56-138387/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (15.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (307-ЭС21-2116) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Обеспечение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ подтвердила, что при решении вопроса о возможности включения регрессного требования гаранта в реестр требований кредиторов должника в течение двух месяцев с момента исполнения гарантом обязательства перед бенефициаром (после истечения срока на включение требований в реестр кредиторов должника) добросовестность гаранта подлежит установлению в отношениях гаранта именно с должником (принципалом или его поручителем), а не с бенефициаром, в частности, не имеет значения нарушение гарантом срока платежа по гарантии в пользу бенефициара, за которое гарант привлечен к самостоятельной ответственности, и совершение платежа бенефициару на основании решения суда.

4. «Икаев». Могут ли в реестр требований кредиторов несостоятельного поручителя быть включены мораторные проценты, начисленные в рамках дела о банкротстве основного должника?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А53-3722/2020): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (15.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (308-ЭС21-1046) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Обеспечение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что мораторные проценты, начисленные в деле о банкротстве основного должника за период со дня введения первой процедуры его банкротства до дня введения первой процедуры банкротства поручителя, подлежат включению в реестр требований кредиторов поручителя и удовлетворению в порядке, предусмотренном для финансовых санкций. После введения первой процедуры банкротства поручителя на сумму основного долга перед кредитором по обеспеченному поручительством обязательству мораторные проценты начисляются уже в деле о банкротстве самого поручителя в общем порядке (не включаются в реестр требований кредиторов и удовлетворяются так же, как и мораторные проценты, причитающиеся другим кредиторам поручителя).
Ответственность за нарушение обязательств
«ТЭК СМАРТ ТРАНС против Торгового дома Флюорит». Подлежит ли срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки исчислению с каждого дня просрочки к моменту обращения с заявлением об установлении требования по неустойке в реестре требований кредиторов несостоятельного должника, а не с момента обращения кредитора с требованием о взыскании основного долга?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А40-5619/2019): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (15.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (305-ЭС20-12449) уже опубликован и имеется в указателе «Ответственность за нарушение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки подлежит исчислению не с момента обращения кредитора с требованием о взыскании основного долга (совершенного в пределах срока исковой давности), а с каждого дня просрочки к моменту обращения кредитора с заявлением о взыскании неустойки (об установлении требования по неустойке в реестр требований кредиторов должника).

6 июля 2021
Корпоративные отношения
«Аргентум». Может ли положение устава общества с ограниченной ответственностью о переходе к обществу доли в уставном капитале в случае отсутствия согласия других участников на переход этой доли к наследникам, правопреемникам организаций – участников общества ограничивать такой переход доли к указанным лицам, если в уставе одновременно содержится норма о том, что доли переходят к наследникам граждан и к правопреемникам организаций, являющихся участниками общества, без каких-либо ограничений?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А43-7619/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (13.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (301-ЭС20-5843) уже опубликован и имеется в указателе «Корпоративные отношения».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что в случае заявления участником общества с ограниченной ответственностью отказа в даче согласия на переход доли в уставном капитале общества к правопреемникам ликвидированной организации – участника общества, предметом распределения в ходе процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированной организации становится не доля в уставном капитале, а право на получение действительной стоимости доли. В отсутствие требований кредиторов и разногласий между участниками ликвидированной организации требование выплаты стоимости доли может быть распределено непосредственно участникам; при наличии разногласий арбитражный управляющий с учетом мнения участников может продать право требования на торгах либо, если срок его исполнения уже наступил, заявить требование о выплате стоимости доли самому обществу.
5 июля 2021
Договор поставки
«Московская объединенная электросетевая компания против Научно-производственного внедренческого предприятия Техатом». Может ли с абонента быть взыскана стоимость бездоговорного потребления электроэнергии за период с момента первоначального заключения договора электроснабжения до момента его заключения в новой редакции на основании нового акта об осуществлении технологического присоединения, выданного в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей сетевой организацией?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Да.
Кассационная инстанция (А41-41677/2020): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (07.07.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Текст решения (305-ЭС21-6884) уже опубликован и имеется в указателе «Договор поставки и иная купля-продажа».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что действия сетевой организации по взысканию с абонента стоимости неучтенного потребления электроэнергии в связи с несвоевременным заключением договора энергоснабжения могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, если невозможность заключения договора на основании своевременно поданной абонентом заявки была обусловлена ненадлежащим технологическим присоединением энергопринимающих устройств, допущенным по вине самой сетевой организацией; оформление новых технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения инициировано сетевой организацией в отсутствие нормативного обоснования такого требования и длительности переоформления.
1 июля 2021
Банкротство
1. Исаева
2. Стройград
3. Ростовский электрометаллургический завод
4. Корепанова

1. «Исаева».
Может ли требование, основанное на договоре займа, по которому совершена исполнительная надпись нотариуса, быть включено в реестр требований кредиторов несостоятельного заемщика, если не раскрыты обстоятельства, предшествующие предоставлению займа, и характер платежей заемщика в пользу третьих лиц за счет полученных денежных средств, притом что на момент заключения договора с заемщика была взыскана задолженность в значительном размере и приняты обеспечительные меры в отношении его имущества?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А56-11864/2019): Да.
Судья ВС РФ: Нет. / Коллегия по экономическим спорам: Нет (08.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (307-ЭС20-19667) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Заем, кредит и факторинг».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что при решении вопроса о включении требования, основанного на договоре займа, в реестр требований кредиторов несостоятельного заемщика подлежат оценке доводы иного конкурсного кредитора:

- о фактической аффилированности заемщика и займодавца, вытекающей, в частности, из предоставления займа без какого-либо обеспечения в условиях нестабильного имущественного положения заемщика (наличие задолженности по вступившим судебным актам; арест недвижимого имущества; признание недействительными сделок по отчуждению имущества заемщику в деле о банкротстве кредитора);

- о фиктивности предоставления займа (отсутствие у заемщика дохода для возврата займа, транзитный перевод денежных средств заемщиком в пользу заинтересованных лиц);

- об отсутствии экономической целесообразности и для займодавца (необеспеченность займа при сомнительной платежеспособности заемщика), и для заемщика (высокие проценты по договору, неистребование денежных средств у заинтересованных лиц).

Без надлежащей оценки этих обстоятельств вывод о включении задолженности по договору займа, в том числе на котором совершена исполнительная надпись нотариуса, не может быть сделан судом.

Коллегия судей также отметила, что при решении вопроса о наличии заинтересованности между кредитором и несостоятельным должником (при решении вопроса о включении требования кредитора по договору займа в реестр требований кредиторов) в отсутствие прямого участия должника в капитале кредитора и окончания цепочки участия в капитале кредитора на иностранной организации, на кредитора в целях опровержения компрометирующих его доводов возлагается обязанность раскрыть своих реальных бенефициаров. При уклонении от исполнения этой обязанности заинтересованность сторон сделки следует считать доказанной.

2. «Стройград». Может ли агентский договор на оказание услуг по эксплуатации и обслуживанию недвижимого имущества, согласно которому агент израсходовал всю поступившую от арендаторов плату на обслуживание указанного объекта, быть признан недействительным в деле о банкротстве принципала как направленный на вывод арендных платежей из конкурсной массы?

Первая инстанция: Да.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А25-1087/2018): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (08.07.2021).

Коллегия судей отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанций полностью, суда первой инстанции – в части применения последствий недействительности сделки, и в указанной части направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (308-ЭС18-14832) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что агентский договор на оказание услуг по эксплуатации и обслуживанию недвижимого имущества, заключенный после подачи заявления о признании принципала банкротом, может быть признан недействительным как направленный на вывод из конкурсной массы платежей от арендаторов указанного имущества (доходы в виде арендной платы полностью расходовались на обслуживание и содержание имущества), если ранее принципал самостоятельно взаимодействовал с обслуживающими организациями и арендаторами имущества и агент был осведомлен о финансовом положении принципала (с учетом длительных хозяйственных отношений агента с учредителем принципала и подписанием через день после заключения агентского договора дополнительного соглашения к нему о многократном увеличении вознаграждения агента). При решении вопроса о применении последствий недействительности агентского договора подлежит установлению общая сумма выведенных из конкурсной массы денежных средств путем сопоставления общего количества арендаторов и размера арендных платежей, которые должны были поступить агенту и затем принципалу в период действия агентского договора, и размера расходов, понесенных на обслуживание имущества.

3. «Ростовский электрометаллургический завод». Подлежат ли текущие обязательные платежи, возникшие в результате продолжения должником хозяйственной деятельности в целях обеспечения сохранности предмета залога, первоочередному удовлетворению за счет выручки от реализации предмета залога в порядке п. 6 ст. 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (А53-32531/2016): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (08.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (308-ЭС18-21050) уже опубликован и имеется в указателях «Банкротство» и «Обеспечение обязательств».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что текущие обязательства по уплате налогов, начисление которых связано с продолжением эксплуатации заложенного имущества в период нахождения залогодателя в процедурах банкротства (налог на добавленную стоимость, страховые взносы с выплаченной работникам заработной платы), подлежат погашению за счет выручки от реализации заложенного имущества в первоочередном порядке на основании п. 6 ст. 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

4. «Корепанова». Может ли право требования компенсации морального вреда, причиненного несостоятельному гражданину, подтвержденное судебным решением, быть исключено из конкурсной массы как неразрывно связанное с личностью гражданина и недопустимое к уступке?

Первая инстанция: Нет.
Апелляционная инстанция: Нет.
Кассационная инстанция (Ф09-8421/20): Нет.
Судья ВС РФ: Да. / Коллегия по экономическим спорам: Да (07.07.2021).

Коллегия судей отменила принятые решения и направила спор на новое рассмотрение. Текст решения (309-ЭС21-4917) уже опубликован и имеется в указателе «Банкротство».

Коллегия судей Верховного Суда РФ указала, что ходатайство финансового управляющего об исключении из конкурсной массы несостоятельного гражданина права требования возмещения морального вреда, причиненного преступлением, подлежит разрешению судом независимо от его отнесения к какому-либо активу должника. При разрешении ходатайства подлежат проверке рыночная стоимость права требования (с учетом нахождения причинителя вреда в местах лишения свободы и вероятного отсутствия у него активов для выплаты присужденной суммы в разумный срок) и реальный экономический смысл уступки права требования в качестве способа погашения долгов гражданина (притом что кредиторы не заявляли возражений против исключения права требования из конкурсной массы), а также подлежит учету особая нематериальная значимость и духовная ценность права требования для гражданина, не свойственная иным участникам гражданских отношений.

© 2003—2021 Timothy's
При использовании материалов, размещенных на сайте,
письменное разрешение правообладателя обязательно.